北部水厂北线（鸦岗中路-白云大道北）输配水主干管建设工程下穿白云站相关区域护管工程工程总承包招标公告

北部水厂北线（（略）-白云大道北）输配水主干管建设工程下穿白云站（略）域护管工程工程总承包招标公告
（略）：GC-2024-23

1.招标条件
本招标项目北部水厂北线（（略）-白云大道北）输配水主干管建设工程下穿白云站（略））（略）广州工程建设指挥部负责建设管理。（略），（略）贷款和自筹资金，项目资金已落实。（略）广州工程建设指挥部。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：（略）
2.2建设规模：
本项目位（略）。（略）入廊DN1400输水管长度3.5km，DN400~1200出线管0.5km。
本涉铁部分(项目顶管总长度为224m)利用在建广湛北、花广高铁联络线、广清城际进行施工，对在既有京广线旁的接收井施工，需按邻近条件进行施工。
2.3技术标准：
1.护管等级：市政Ⅲ级钢筋混凝土管；
2.护管直径：给水管护管，内径3.0m，壁厚275mm；
3.抗震设防烈度：抗震设防烈度Ⅶ度，地震动峰值加速度0.1g；
4.设计使用年限：50年。
5.环境类别：II类；
6.顶管埋深：铁路红线范围外最小埋深为4.28m。铁路红线范围内现状最小埋深为5.3m。
2.4计划工期：
建设总工期约6个月，含勘察设计45天。时间开工日期以通知为准。
2.5招标范围：本次招标范围为北部水厂北线（（略）-白云大道北）输配水主干管建设工程下穿白云站（略）域护管工程工程总承包招标。
2.6标段划分、主要工作内容：本次拟划分为1个标段，（略）：BYSTSG-3标段，标段内主要工作内容如下：
（略）详勘部分
负责本项目红线范围内，及经招标人：（略）
（略）设计部分
设计范围及内容（包括但不限于）：初步设计、施工图设计、编制预算、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的优化设计及设计变更、编制交工图等。
设计其他服务：
①全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）；
②负责根据建设要求组织各项专家评审,并承担相应的专家评审费用；
③协助业主和建设管理单位：（略）
设计成果文件要求：按发包人要求。
（略）施工部分
内容包括：施工至工程交工验收、工程结算、工程保修以及项目移交等；完成并配合办理报建、报批、相关部门结（决）算审计等工作。
负责结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作。
对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位：（略）
负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续,包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报建手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收及分项分部工程验收和各专业验收,并承担办理上述手续施工方的费用；
协助做好迎检、开工仪式等筹备工作；
组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作；
（略）设施设备的监测工作。
4.成果文件要求：按合同约定条款要求。
5.其它工作：交工备案及合同约定的其它工作。
2.7重点控制工程
（略）营业线施工内容
无。
（略）重难点工程
对在既有京广线旁的接收井，需按邻近条件进行施工。易引起既有线下沉，影响行车。（略）和过石井大道时，（略）面塌陷。
3.投标人资格要求
3.1投标人为为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、企业资质证书和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的设计、施工能力。资格要求如下：
（略）投标人需同时满足勘察、设计、施工资质：
①勘察资质：具有工程勘察综合资质（甲级）或同时具有工程勘察岩土工程专业甲级资质和工程勘察工程测量专业乙级及以上资质。
②设计资质：设计具有工程设计综合资质（甲级）；或同时具有工程（略）（略）行业甲级资质。
③施工资质：同时（略）（略）工程施工总承包一级及以上资质。
3.2业绩要求：投标人近5年内具有以下业绩
（略）投标人（联合体设计单位：（略）
（略）投标人（联合体施工单位：（略）
3.3项目经理：（略）
（略）项目经理：（略）
（1）联合体牵头方具备工程设计资质单位：（略）
取得相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等；或取得高级（或以上）专业技术职称（可兼任设计负责人，但应满足设计负责人的资格要求）；近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录；未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位：（略）
（2）联合体牵头方为施工资质单位：（略）
（略）工程专业一级建造师注册证书，（略）（略）基专业高级工程师及以上职称，10年及（略）政公用工程(地铁、城市轨道交通工程)（略）工程等类似项目管理工作经验（担任过项目经理：（略）
（略）设计负责人：（略）（略）基工程专业高级工程师或以上职称，（略）工（略）政公用工程或类似项目设计管理工作至少10年，主管项目设计工作10年以上，近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，具有良好的职业道德。
（略）施工负责人：（略）工程专业一级建造师注册证书，（略）（略）基工程专业高级工程师或以上职称，8（略）工（略）政公用工程(地铁、城市轨道交通工程)等类似项目管理工作经验（担任过项目经理：（略）
3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员（含牵头人）数量不得超过2家，其中联合体牵头人应由具备设计资质或施工资质的单位：（略）
3.5其他要求：投标人未在“信用中国”网站（（略）.cn）中被列入失信被执行人名单，（略）（（略）.cn）中被列入严重违法失信企业名单，（略）工程建设失信行为“黑名单”，投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理：（略）
4.招标文件的获取：（略）
4.1投标人于2024年4月9日9时至2024年4月15日16时(北京时间，下同)，（略）网站（（略））（（略）），进行线上投标登记获取：（略）
4.2招标文件每套售价件500元，采用银行汇款，售后不退。
注：①邮件中须注明联系人：（略）
②本次招标文件采用电子邮箱：（略）
③投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理：（略）
招标文件发票获取：（略）
招标代理：（略）
户名：（略）
开户银行：交通银行北京西单支行
（略）：（略）
5.投标文件的递交
5.1递交投标文件的时间为2024年5月9日09时00分至2024年5月9日10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年5月9日10时00分，（略）（（略））（（略）大厅公告牌）。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点：（略）
6.发布公告的媒体
（略）网（（略））、（略）（（略））上发布，招标公告和公示信息的澄清、改正、（略）网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，（略）网站发布的文本为准。
7.联系方式：（略）
招标人：（略）
地址：（略）
邮编：510199
法定代表人或其委托代理人：
联系人：（略）
电话：（略）；（略）
电子邮件：（略）@163.com

招标代理：（略）
地址：（略）
邮编：100071
法定代表人或其委托代理人：
联系人：（略）
电话：（略）、（略）、（略）
电子邮箱：（略）
开户银行：交通银行北京西单支行
（略）：（略）

2024年4月3日

北部水厂北线（（略）-白云大道北）输配水主干管建设工程下穿白云站（略）域护管工程工程总承包招标公告.pdf