G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭段改扩建工程全线工程测量控制网联测项目公告

G15沈海高速宁波（略）联测项目招标公告
（略）：XM2024GZBC-ORGCODE-0009
1.招标条件
本项目G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭段（略）函【2023】153号文批准建设，项目业主为：（略），（略）（TJ-1标段）、（略）（TJ-2标段）、（略）（TJ-3标段）、（略）（TJ-4标段）、（略）（TJ-5标段）、（略）（TJ-6标段）各土建施（略）联测的招标，资金来源为自筹，项目已具备招标条件，（略），（略）联测进行公开招标，实行资格后审。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概况：G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭段为G15沈海高速宁波段改扩建工程的南段，（略）线终点，（略）K15+085（（略）K1518+450），自北向南沿既有沈海高速（甬台温高速）老路两侧抬升高架，改造现状奉化（西坞）互通、（略），（略）接顺，经奉化（略）K1589+911），老路长度71.461km，（略）线长度69.051km（设置短链6.487m、长链0.310m共2处断链）。
2.2招标范围：本次招标设1个标段，即第LC01标段，主要招标内容为：①（略）联测方案，并经项目业主、土建施工承包人同意后按方案实施；②协助监理审查土建施工承包人的施工测量方案；③（略）进行定期观测和复测；④对TJ-4、5、6（略）、导线贯通观测和复测；⑤完成招标人：（略）
2.3服务期：自合同签订之日起至各土建施工合同段全部交工验收，并提交所有测量成果报告止。
3.投标人资格条件、要求
3.1具有有效期的企业法人营业执照（或事业单位：（略）
3.2自2019年1月1日（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来，独立承担过1个新建（或改扩建）（略）工程（含隧道或桥梁工程）（略）测量（或施工测量）任务。
3.3本次招标不接受联合体投标；
3.4每个投标人可在招标中对1个标段（合同包）投标，每个投标人允许中1个标。参加多标段（合同包）投标的投标人，须对每个标段（合同包）单独递交投标文件。
3.5自2021年1月1日至投标截止日期间投标人或拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（（略）查询显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）；
3.6与招标人：（略）
3.7G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭段改扩建工程施工或监理中标单位：（略）
4.招标文件的获取：（略）
4.1潜在（略），网址为https://（略）.html进行供应商注册。本项目招标文件（含招标图纸）和补充（答疑、澄清）、修（略）下载方式：（略）
4.2（略）上下载时间：（略）:00至（略）:59。
4.3（略）数字证书的潜在投标人，（略）CA数字证书，具体办（略）（网址https://（略）.html）→《（略）数字证书办理通知》→附件《浙江交通集团CA数字证书办理指南》进行操作（CA数字证书由浙江省交通集团招标（采购）（略）办理，联系人：（略）
4.4潜在投标人对招标文件有疑问的，（略）提交。提交疑问截止日（略）:30。招标人：（略）
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间：（略）:30。
5.2投标文件递交方式：（略）
（略）电子投标文件（正本）的递交。（略）上递交方式：（略）
（略）要求递交纸质投标文件。采用邮寄递交方式：（略）
如要求递交纸质投标文件，投标人应预留足够时间确保纸质投标文件在投标文件递交截止时间前邮寄送达至浙江省交通集团招标（采购）（略）。（略）延误造成的投标失败等风险由投标人自行承担。
5.3电子投标文件（正本）未在投标（略）将被拒绝，后果由投标人自行承担。
如要求递交纸质投标文件，当所有投标人递交的电子投标文件均无法解密而采用纸质投标文件开标时，因投标人纸质投标文件未递交或逾期送达或者未送达指定地点：（略）
5.4（略）上远程开标方式：（略）
6.发布公告的媒介
（略）(（略）),（略）(https://（略）),（略）(（略）)上发布。
7.联系方式：（略）
招标人：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：（略）2
电子邮件：（略）@qq.com
招标代理：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：（略）2
电子邮件：（略）@qq.com
（略）：浙江省交通集团招标（采购）（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：（略）5
电子邮件：（略）@qq.com
（略）维护电话：（略）8（（略）技术问题咨询，不提供投标业务问题咨询。)
备注：标书获取：（略）

（略）