中国-东盟一带一路高质量农旅稻香产业园项目EPC（项目编号：E4501002816022740）更正公告（一）

一、项目名称：（略）
二、（略）：E（略）22740
三、首次公告时间：2024年1月10日
四、更正事项：招标公告、招标文件
（略）
章节
更正前内容
更正后内容
1
第一章“招标公告”2.项目概况与招标范围
总投资额：157680.2900万元
总投资额：159512.5100万元
2
第一章“招标公告”2.项目概况与招标范围

工程规模：本项目包含27个子项目：1、（略）创新育种试验基地；2、（略）遗传育种科研基地；3、（略）；4、（略）洞江村洞江坡现代农业设施蔬菜大棚项目；5、中国-（略）及配套设施工程项目；6、中国-（略）项目；7、（略）；8、中国—（略）B段、D段项目；9、中国一东盟稻作文化园入口大门工程；10、中国-（略）项目；11、中国-东盟稻作文化园专变增容项目；12、（略）（略）南（略）配套与节水改造项目；13、（略）（略）长（略）配套与节水改造项目；14、（略）（略）青龙（略）配套与节水改造项目；15、（略）提升工程；16、（略）口一平沙坡（（略））；17、（略）面提升工程（郊野绿道）；18、二田村村道改造工程；19、长塘-（略）提升工程；20、（略）提升工程；21、（略）提升工程；22、（略）提升工程；23、（略）提升工程；24、槐里村委-（略）提升工程；25、槐里村-坛蒙坡（（略））道路提升工程；26、（略）提升工程；27、刘圩团黄村那早6队至12（略）拓宽工程（（略）建设工程）。
工程规模：本项目包含27个子项目：1、（略）创新育种试验基地；2、（略）遗传育种科研基地；3、（略）；4、（略）洞江村洞江坡现代农业设施蔬菜大棚项目；5、中国-（略）及配套设施工程项目；6、中国-（略）项目；7、中国一东盟稻作文化园林业有害生物监测站项目；8、中国—（略）B段、D段项目；9、中国一东盟稻作文化园入口大门工程；10、中国-（略）项目；11、中国-东盟稻作文化园专变增容项目；12、（略）（略）南（略）配套与节水改造项目；13、（略）（略）长（略）配套与节水改造项目；14、（略）（略）青龙（略）配套与节水改造项目；15、（略）提升工程；16、（略）口一平沙坡（（略））；17、（略）面提升工程（郊野绿道）；18、二田村村道改造工程；19、长塘-（略）提升工程；20、（略）提升工程；21、（略）提升工程；22、（略）提升工程；23、（略）提升工程；24、槐里村委-（略）提升工程；25、槐里村-坛蒙坡（（略））道路提升工程；26、（略）提升工程；27、刘圩团黄村那早6队至12（略）拓宽工程（（略）建设工程）。
3
第一章“招标公告”2.项目概况与招标范围

招标范围：项目方案设计完成后初步设计完成前：依据可行性研究报告（如有）、方案设计进行初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标，包括27个子项目：1、（略）创新育种试验基地；2、（略）遗传育种科研基地；3、（略）；4、（略）洞江村洞江坡现代农业设施蔬菜大棚项目；5、中国-（略）及配套设施工程项目；6、中国-（略）项目；7、（略）；8、中国—（略）B段、D段项目；9、中国一东盟稻作文化园入口大门工程；10、中国-（略）项目；11、中国-东盟稻作文化园专变增容项目；12、（略）（略）南（略）配套与节水改造项目；13、（略）（略）长（略）配套与节水改造项目；14、（略）（略）青龙（略）配套与节水改造项目；15、（略）提升工程；16、（略）口一平沙坡（（略））；17、（略）面提升工程（郊野绿道）；18、二田村村道改造工程；19、长塘-（略）提升工程；20、（略）提升工程；21、（略）提升工程；22、（略）提升工程；23、（略）提升工程；24、槐里村委-（略）提升工程；25、槐里村-坛蒙坡（（略））道路提升工程；26、（略）提升工程；27、刘圩团黄村那早6队至12（略）拓宽工程（（略）建设工程）。
招标范围：项目方案设计完成后初步设计完成前：依据可行性研究报告（如有）、方案设计进行初步设计、施工图设计、施工图预算、施工的工程总承包内容招标，包括27个子项目：1、（略）创新育种试验基地；2、（略）遗传育种科研基地；3、（略）；4、（略）洞江村洞江坡现代农业设施蔬菜大棚项目；5、中国-（略）及配套设施工程项目；6、中国-（略）项目；7、中国一东盟稻作文化园林业有害生物监测站项目；8、中国—（略）B段、D段项目；9、中国一东盟稻作文化园入口大门工程；10、中国-（略）项目；11、中国-东盟稻作文化园专变增容项目；12、（略）（略）南（略）配套与节水改造项目；13、（略）（略）长（略）配套与节水改造项目；14、（略）（略）青龙（略）配套与节水改造项目；15、（略）提升工程；16、（略）口一平沙坡（（略））；17、（略）面提升工程（郊野绿道）；18、二田村村道改造工程；19、长塘-（略）提升工程；20、（略）提升工程；21、（略）提升工程；22、（略）提升工程；23、（略）提升工程；24、槐里村委-（略）提升工程；25、槐里村-坛蒙坡（（略））道路提升工程；26、（略）提升工程；27、刘圩团黄村那早6队至12（略）拓宽工程（（略）建设工程）。
4
第一章“招标公告”3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备独立的法人资格，具有①工程设计综合甲级（略）行业工程设计乙级及以上资（略）政行业工程设计乙级及以上资质和水利行业工程设计乙级及以上资质；②（略）工程施工总承包叁级及以上资（略）政公用工程施工总承包叁级及以上和水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，且具有省级或省级以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。
3.1本次招标要求投标人须具备独立的法人资格，具有①工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）（略）行业工程设计乙级及以上资（略）政行业工程设计乙级及以上资质和水利行业工程设计乙级及以上资质；②（略）工程施工总承包叁级及以上资（略）政公用工程施工总承包叁级及以上和水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，且具有省级或省级以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。
5
第一章“招标公告”3.投标人资格要求
3.5人员要求：
（2）项目设计负责人（联合体投标的，须由设计方委派）资格：拟派项目设计负责人须具有壹级注册（略）工（略）政公用工程或水利水电工程工程类相关专业高级及以上职称；
（3）设计专业负责人（联合体投标的，须由设计方委派）资格：①具有建筑工程专业高级及以上职称；②（略）工程专业高级及以上职称；③（略）政公用工程专业高级及以上职称；④具有水利水电专业高级及以上职称；（设计专业负责人可按专业由一个或几个设计单位：（略）
3.5人员要求：
（2）项目设计负责人（联合体投标的，须由设计方委派）资格：拟派项目设计负责人须具有壹级注册（略）工（略）政工程或水利水电工程类相关专业高级及以上职称；
（3）设计专业负责人（联合体投标的，须由设计方委派）资格：①具有建筑工程类相关专业高级及以上职称；②（略）工程类相关专业高级及以上职称；③（略）政工程类相关专业高级及以上职称；④具有水利水电工程类相关专业高级及以上职称；（设计专业负责人可按专业由一个或几个设计单位：（略）
6
第二章“投标人须知”投标人须知前附表（略）
招标范围：项目方案设计完成后初步设计完成前：依据可行性研究报告（如有）、方案设计进行初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标，包括27个子项目：1、（略）创新育种试验基地；2、（略）遗传育种科研基地；3、（略）；4、（略）洞江村洞江坡现代农业设施蔬菜大棚项目；5、中国-（略）及配套设施工程项目；6、中国-（略）项目；7、（略）；8、中国—（略）B段、D段项目；9、中国一东盟稻作文化园入口大门工程；10、中国-（略）项目；11、中国-东盟稻作文化园专变增容项目；12、（略）（略）南（略）配套与节水改造项目；13、（略）（略）长（略）配套与节水改造项目；14、（略）（略）青龙（略）配套与节水改造项目；15、（略）提升工程；16、（略）口一平沙坡（（略））；17、（略）面提升工程（郊野绿道）；18、二田村村道改造工程；19、长塘-（略）提升工程；20、（略）提升工程；21、（略）提升工程；22、（略）提升工程；23、（略）提升工程；24、槐里村委-（略）提升工程；25、槐里村-坛蒙坡（（略））道路提升工程；26、（略）提升工程；27、刘圩团黄村那早6队至12（略）拓宽工程（（略）建设工程）。
招标范围：项目方案设计完成后初步设计完成前：依据可行性研究报告（如有）、方案设计进行初步设计、施工图设计、施工图预算、施工的工程总承包内容招标，包括27个子项目：1、（略）创新育种试验基地；2、（略）遗传育种科研基地；3、（略）；4、（略）洞江村洞江坡现代农业设施蔬菜大棚项目；5、中国-（略）及配套设施工程项目；6、中国-（略）项目；7、中国一东盟稻作文化园林业有害生物监测站项目；8、中国—（略）B段、D段项目；9、中国一东盟稻作文化园入口大门工程；10、中国-（略）项目；11、中国-东盟稻作文化园专变增容项目；12、（略）（略）南（略）配套与节水改造项目；13、（略）（略）长（略）配套与节水改造项目；14、（略）（略）青龙（略）配套与节水改造项目；15、（略）提升工程；16、（略）口一平沙坡（（略））；17、（略）面提升工程（郊野绿道）；18、二田村村道改造工程；19、长塘-（略）提升工程；20、（略）提升工程；21、（略）提升工程；22、（略）提升工程；23、（略）提升工程；24、槐里村委-（略）提升工程；25、槐里村-坛蒙坡（（略））道路提升工程；26、（略）提升工程；27、刘圩团黄村那早6队至12（略）拓宽工程（（略）建设工程）。
7
第二章“投标人须知”投标人须知前附表（略）投标人资质条件、能力和信誉
1、资质条件：本次招标要求投标人须具备独立的法人资格，具有①工程设计综合甲级（略）行业工程设计乙级及以上资（略）政行业工程设计乙级及以上资质和水利行业工程设计乙级及以上资质；②（略）工程施工总承包叁级及以上资（略）政公用工程施工总承包叁级及以上和水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，且具有省级或省级以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。
1、资质条件：本次招标要求投标人须具备独立的法人资格，具有①工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）（略）行业工程设计乙级及以上资（略）政行业工程设计乙级及以上资质和水利行业工程设计乙级及以上资质；②（略）工程施工总承包叁级及以上资（略）政公用工程施工总承包叁级及以上和水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，且具有省级或省级以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。
8
第二章“投标人须知”投标人须知前附表（略）投标人资质条件、能力和信誉
5、人员要求：
（2）项目设计负责人（联合体投标的，须由设计方委派）资格：拟派项目设计负责人须具有壹级注册（略）工（略）政公用工程或水利水电工程工程类相关专业高级及以上职称；
（3）设计专业负责人：①具有建筑工程专业高级及以上职称；②（略）工程专业高级及以上职称；③（略）政公用工程专业高级及以上职称；④具有水利水电专业高级及以上职称；（设计专业负责人可按专业由一个或几个设计单位：（略）
5、人员要求：（2）项目设计负责人（联合体投标的，须由设计方委派）资格：拟派项目设计负责人须具有壹级注册（略）工（略）政工程或水利水电工程类相关专业高级及以上职称；
（3）设计专业负责人：①具有建筑工程类相关专业高级及以上职称；②（略）工程类相关专业高级及以上职称；③（略）政工程类相关专业高级及以上职称；④具有水利水电工程类相关专业高级及以上职称；（设计专业负责人可按专业由一个或几个设计单位：（略）
9
第二章“投标人须知”投标人须知前附表（略）投标人资质条件、能力和信誉
7、其他要求：
（2）招标人：（略）
（二）市政公用工程专业包含的内容为：1、（略）；2、中国-（略）项目；3、中国-东盟稻作文化园专变增容项目；
7、其他要求：
（2）招标人：（略）
（二）市政公用工程专业包含的内容为：1、中国—（略）B段、D段项目；2、中国-（略）项目；3、中国-东盟稻作文化园专变增容项目；
10
第三章“评标办法”（略）（5）项目管理人员
（2）项目设计负责人（联合体投标的，须由设计方委派）：具有壹级注册建筑师或壹级注册结构工程师高级及以上职称得4分，此项满分4分。
（4）其他施工管理人员（联合体投标的，须由牵头方委派）：拟任其他施工管理人员包括施工员、质检员（质量员）、资料员、材料员各1名及专职安全生产管理人员建筑类3人、水利1人、交通1人且上述岗位的人员全部具备中级（或以上）工程师职称的，得4分，每一岗位不符合扣1分，扣完为止；此项满分4分。
（2）项目设计负责人（联合体投标的，须由设计方委派）：具有壹级注册（略）工（略）政工程或水利水电工程类相关专业高级及以上职称得4分，此项满分4分。
（4）其他施工管理人员：拟任其他施工管理人员包括施工员、质检员（质量员）、材料员各5名及专职安全生产管理人员建筑类3人、水利1人、交通1人且上述岗位的人员全部具备相应岗位证书的，得4分，每一岗位不符合扣1分，扣完为止；此项满分4分。

11
第三章“评标办法”（略）（5）体系认证
（1）（联合体投标的，须由牵头方提供）具有有效的ISO9001（GB/T19001）质量管理体系认证证书，得1分；（如是联合体投标，联合体任何一方提供均认可）
（1）具有有效的ISO9001（GB/T19001）质量管理体系认证证书，得1分；（如是联合体投标，联合体任何一方提供均认可）
12
第四章“合同条款及格式”第一部分合同协议书
3.工程概况
（3）工程内容：本项目包含27个子项目：1、（略）创新育种试验基地；2、（略）遗传育种科研基地；3、（略）；4、（略）洞江村洞江坡现代农业设施蔬菜大棚项目；5、中国-（略）及配套设施工程项目；6、中国-（略）项目；7、（略）；8、中国—（略）B段、D段项目；9、中国一东盟稻作文化园入口大门工程；10、中国-（略）项目；11、中国-东盟稻作文化园专变增容项目；12、（略）（略）南（略）配套与节水改造项目；13、（略）（略）长（略）配套与节水改造项目；14、（略）（略）青龙（略）配套与节水改造项目；15、（略）提升工程；16、（略）口一平沙坡（（略））；17、（略）面提升工程（郊野绿道）；18、二田村村道改造工程；19、长塘-（略）提升工程；20、（略）提升工程；21、（略）提升工程；22、（略）提升工程；23、（略）提升工程；24、槐里村委-（略）提升工程；25、槐里村-坛蒙坡（（略））道路提升工程；26、（略）提升工程；27、刘圩团黄村那早6队至12（略）拓宽工程（（略）建设工程）。
3.工程概况
（3）工程内容：本项目包含27个子项目：1、（略）创新育种试验基地；2、（略）遗传育种科研基地；3、（略）；4、（略）洞江村洞江坡现代农业设施蔬菜大棚项目；5、中国-（略）及配套设施工程项目；6、中国-（略）项目；7、中国一东盟稻作文化园林业有害生物监测站项目；8、中国—（略）B段、D段项目；9、中国一东盟稻作文化园入口大门工程；10、中国-（略）项目；11、中国-东盟稻作文化园专变增容项目；12、（略）（略）南（略）配套与节水改造项目；13、（略）（略）长（略）配套与节水改造项目；14、（略）（略）青龙（略）配套与节水改造项目；15、（略）提升工程；16、（略）口一平沙坡（（略））；17、（略）面提升工程（郊野绿道）；18、二田村村道改造工程；19、长塘-（略）提升工程；20、（略）提升工程；21、（略）提升工程；22、（略）提升工程；23、（略）提升工程；24、槐里村委-（略）提升工程；25、槐里村-坛蒙坡（（略））道路提升工程；26、（略）提升工程；27、刘圩团黄村那早6队至12（略）拓宽工程（（略）建设工程）。

13
第四章“合同条款及格式”第一部分合同协议书
3.工程概况
（4）工程承包范围：项目方案设计完成后初步设计完成前：依据可行性研究报告（如有）、方案设计进行初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标，包括27个子项目：1、（略）创新育种试验基地；2、（略）遗传育种科研基地；3、（略）；4、（略）洞江村洞江坡现代农业设施蔬菜大棚项目；5、中国-（略）及配套设施工程项目；6、中国-（略）项目；7、（略）；8、中国—（略）B段、D段项目；9、中国一东盟稻作文化园入口大门工程；10、中国-（略）项目；11、中国-东盟稻作文化园专变增容项目；12、（略）（略）南（略）配套与节水改造项目；13、（略）（略）长（略）配套与节水改造项目；14、（略）（略）青龙（略）配套与节水改造项目；15、（略）提升工程；16、（略）口一平沙坡（（略））；17、（略）面提升工程（郊野绿道）；18、二田村村道改造工程；19、长塘-（略）提升工程；20、（略）提升工程；21、（略）提升工程；22、（略）提升工程；23、（略）提升工程；24、槐里村委-（略）提升工程；25、槐里村-坛蒙坡（（略））道路提升工程；26、（略）提升工程；27、刘圩团黄村那早6队至12（略）拓宽工程（（略）建设工程）。
3.工程概况
（4）工程承包范围：项目方案设计完成后初步设计完成前：依据可行性研究报告（如有）、方案设计进行初步设计、施工图设计、施工图预算、施工的工程总承包内容招标，包括27个子项目：1、（略）创新育种试验基地；2、（略）遗传育种科研基地；3、（略）；4、（略）洞江村洞江坡现代农业设施蔬菜大棚项目；5、中国-（略）及配套设施工程项目；6、中国-（略）项目；7、中国一东盟稻作文化园林业有害生物监测站项目；8、中国—（略）B段、D段项目；9、中国一东盟稻作文化园入口大门工程；10、中国-（略）项目；11、中国-东盟稻作文化园专变增容项目；12、（略）（略）南（略）配套与节水改造项目；13、（略）（略）长（略）配套与节水改造项目；14、（略）（略）青龙（略）配套与节水改造项目；15、（略）提升工程；16、（略）口一平沙坡（（略））；17、（略）面提升工程（郊野绿道）；18、二田村村道改造工程；19、长塘-（略）提升工程；20、（略）提升工程；21、（略）提升工程；22、（略）提升工程；23、（略）提升工程；24、槐里村委-（略）提升工程；25、槐里村-坛蒙坡（（略））道路提升工程；26、（略）提升工程；27、刘圩团黄村那早6队至12（略）拓宽工程（（略）建设工程）。
14
第四章“合同条款及格式”第三部分专用合同条款
（略）因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延
因发包人原因导致工期延误的其他情形：因以下原因造成工期延误，经发包人书面确认，工期相应顺延
15
第四章“合同条款及格式”第三部分专用合同条款
（略）因发包人原因导致工期延误
（4）其他属发包人原因造成工期延误的。
承包人在（略）款情况发生后5个工作日内，就延误的工期以书面形式向总监理工程师提出报告，发包人代表在收到报告后5个工作日内予以确认。发包人代表逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期；承包人逾期不提出，视为放弃。
（4）其他属发包人原因造成工期延误的。
承包人在（略）款情况发生后5个工作日内，就延误的工期以书面形式向总监理工程师提出报告，发包人在收到报告后5个工作日内予以确认。发包人逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期；承包人逾期不提出，视为放弃。
16
第四章“合同条款及格式”第三部分专用合同条款
（略）因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额按逾期竣工单栋的合同价款的万分之二）,误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式：（略）
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。误期时间从规定竣工日期起直到全部工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式：（略）
17
第四章“合同条款及格式”第三部分专用合同条款
（略）发包人的原因致暂停的情形包括但不限于：
发包人的原因致暂停的情形包括但不限于：
发包人的原因致暂停的情形包括：
18
第四章“合同条款及格式”第三部分专用合同条款
（略）设计文件的份数和提交时间
因设计单位：（略）
因设计单位：（略）
19
第四章“合同条款及格式”第三部分专用合同条款
（略）设计费进度款
提交初步设计通过评审后10个工作日内支付至暂定设计费（投标报价）总额的30%
施工图设计费及预算编制费：
提交施工图设计成果文件并通过评审后10个工作日内支付至暂定设计费（投标报价）总额的60%，竣工验收合格支付暂定设计费（投标报价）的30%，剩余10%设计费待项目工程颁发交工证书后且最终结算完成后，以结算建安费为基数计算设计费，并与暂定设计费比较，按低者做为实际合同价，并支付剩余款项。
提交初步设计通过评审后10个工作日内支付至暂定设计费（投标报价）总额的30%
施工图设计费及预算编制费：
提交施工图设计成果文件并通过评审后10个工作日内支付至暂定设计费（投标报价）总额的60%，竣工验收合格支付至暂定设计费（投标报价）的90%，剩余10%设计费待项目工程颁发竣工验收证书后且最终结算完成后，以结算建安费为基数计算设计费，并与暂定设计费比较，按低者做为实际合同价，并支付剩余款项。其中：水（略））计算。
20
第四章“合同条款及格式”第三部分专用合同条款
（略）其他约定
本工程招标前已完成工作及工程包含在承包人总承包范围，按照本条款约定进度申请工程进度款，承包人须妥善处理与该部分工作（或工程）实施方关系，根据工作进度及时申请相关款项，在获得发包人拨付该部分款项后及时向实施方支付，否则引起的纠纷及工程责任由承包方负责。
本工程招标前已完成工作及工程包含在承包人总承包范围，按照本条款约定进度申请工程进度款，承包人须妥善处理与该部分工作（或工程）实施方关系，根据工作进度及时申请相关款项，在获得发包人拨付该部分款项后及时向实施方支付，否则引起的纠纷及工程责任由承包方负责。
联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，按联合体协议书实行但不根据其就承包工作的分工而减免任一成员对发包人的任何合同责任。由联合体组成单位：（略）
21
第四章“合同条款及格式”第三部分专用合同条款
（略）发包人的违约责任
（1）发包人未能按合同约定时间支付工程款或结算款的，从违约之日起，发包人每日按延付金额的0.02%向承包人支付违约金，承包人的损失按实际发生计，所耽误的工期相应顺延。对于违约金超过合同总价3%或发包人拒不支付时，承包人可按专用条款16.3条的规定进入争议解决程序。
（1）发包人未能按合同约定时间支付工程款或结算款的，从违约之日起，发包人每日按延付金额的0.02%向承包人支付违约金，承包人的损失按实际发生计，（略）延误的，所耽误的工期相应顺延。对于违约金超过合同总价3%或发包人拒不支付时，承包人可按专用条款16.3条的规定进入争议解决程序。
22
第四章“合同条款及格式”第三部分专用合同条款
（略）承包人违约的情形
非上述原因，承包人不能按本合同约定的时间竣工，承包人承担违约责任，并向发包人支付违约金：按每延误一天，承包人按合同价款万分之二计算赔偿，误期时间从规定竣工日期直到全部工程、或相应部分工程的竣工报告的批准之间的天数（不足一天按一天），如因工期延误造成发包人损失的，承包人还要按发包人实际损失赔偿发包人。发包人可从应向承包人支付的任何款项中扣除此项赔偿费或其它方式：（略）
非上述原因，承包人不能按本合同约定的时间竣工，承包人承担违约责任，并向发包人支付违约金：按每延误一天，承包人按合同价款万分之二计算赔偿，误期时间从规定竣工日期直到全部工程竣工报告批准之间的天数（不足一天按一天），如因工期延误造成发包人损失的，承包人还要按发包人实际损失赔偿发包人。发包人可从应向承包人支付的任何款项中扣除此项赔偿费或其它方式：（略）
23
第四章“合同条款及格式”第三部分专用合同条款（略）因承包人违约解除合同
（1）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
（1）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误达到日及以上的；
24
第四章“合同条款及格式”第三部分专用合同条款（略）因承包人违约解除合同
（4）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；
（4）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误达到日及以上的；
25
第四章“合同条款及格式”第三部分专用合同条款（略）争议的解决程序
（1）向发包人所属（略）内所在地人民法院提起诉讼。
（1）向项目所在地人民法院提起诉讼。
26
第四章“合同条款及格式”第三部分专用合同条款21.3
承包人在合同期内，完成合同约定的全部工程，且质量合格，竣工验收后十五天内发包人返还给承包人全部与工期有关（或里程碑罚款）的违约处罚金（不包括利息）。
承包人在合同期内，完成合同约定的全部工程，且质量合格。
27
第五章发包人要求
一、工程规模：
本项目包含27个子项目：本项目包含27个子项目：1、（略）创新育种试验基地；2、（略）遗传育种科研基地；3、（略）；4、（略）洞江村洞江坡现代农业设施蔬菜大棚项目；5、中国-（略）及配套设施工程项目；6、中国-（略）项目；7、（略）；8、中国—（略）B段、D段项目；9、中国一东盟稻作文化园入口大门工程；10、中国-（略）项目；11、中国-东盟稻作文化园专变增容项目；12、（略）（略）南（略）配套与节水改造项目；13、（略）（略）长（略）配套与节水改造项目；14、（略）（略）青龙（略）配套与节水改造项目；15、（略）提升工程；16、（略）口一平沙坡（（略））；17、（略）面提升工程（郊野绿道）；18、二田村村道改造工程；19、长塘-（略）提升工程；20、（略）提升工程；21、（略）提升工程；22、（略）提升工程；23、（略）提升工程；24、槐里村委-（略）提升工程；25、槐里村-坛蒙坡（（略））道路提升工程；26、（略）提升工程；27、刘圩团黄村那早6队至12（略）拓宽工程（（略）建设工程）。
一、工程规模：
本项目包含27个子项目：1、（略）创新育种试验基地；2、（略）遗传育种科研基地；3、（略）；4、（略）洞江村洞江坡现代农业设施蔬菜大棚项目；5、中国-（略）及配套设施工程项目；6、中国-（略）项目；7、中国一东盟稻作文化园林业有害生物监测站项目；8、中国—（略）B段、D段项目；9、中国一东盟稻作文化园入口大门工程；10、中国-（略）项目；11、中国-东盟稻作文化园专变增容项目；12、（略）（略）南（略）配套与节水改造项目；13、（略）（略）长（略）配套与节水改造项目；14、（略）（略）青龙（略）配套与节水改造项目；15、（略）提升工程；16、（略）口一平沙坡（（略））；17、（略）面提升工程（郊野绿道）；18、二田村村道改造工程；19、长塘-（略）提升工程；20、（略）提升工程；21、（略）提升工程；22、（略）提升工程；23、（略）提升工程；24、槐里村委-（略）提升工程；25、槐里村-坛蒙坡（（略））道路提升工程；26、（略）提升工程；27、刘圩团黄村那早6队至12（略）拓宽工程（（略）建设工程）。

28
第五章发包人要求
二、招标范围：
项目方案设计完成后初步设计完成前：依据可行性研究报告（如有）、方案设计进行初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标，包括27个子项目：本项目包含27个子项目：1、（略）创新育种试验基地；2、（略）遗传育种科研基地；3、（略）；4、（略）洞江村洞江坡现代农业设施蔬菜大棚项目；5、中国-（略）及配套设施工程项目；6、中国-（略）项目；7、（略）；8、中国—（略）B段、D段项目；9、中国一东盟稻作文化园入口大门工程；10、中国-（略）项目；11、中国-东盟稻作文化园专变增容项目；12、（略）（略）南（略）配套与节水改造项目；13、（略）（略）长（略）配套与节水改造项目；14、（略）（略）青龙（略）配套与节水改造项目；15、（略）提升工程；16、（略）口一平沙坡（（略））；17、（略）面提升工程（郊野绿道）；18、二田村村道改造工程；19、长塘-（略）提升工程；20、（略）提升工程；21、（略）提升工程；22、（略）提升工程；23、（略）提升工程；24、槐里村委-（略）提升工程；25、槐里村-坛蒙坡（（略））道路提升工程；26、（略）提升工程；27、刘圩团黄村那早6队至12（略）拓宽工程（（略）建设工程）
二、招标范围：
项目方案设计完成后初步设计完成前：依据可行性研究报告（如有）、方案设计进行初步设计、施工图设计、施工图预算、施工的工程总承包内容招标，包括27个子项目：1、（略）创新育种试验基地；2、（略）遗传育种科研基地；3、（略）；4、（略）洞江村洞江坡现代农业设施蔬菜大棚项目；5、中国-（略）及配套设施工程项目；6、中国-（略）项目；7、中国一东盟稻作文化园林业有害生物监测站项目；8、中国—（略）B段、D段项目；9、中国一东盟稻作文化园入口大门工程；10、中国-（略）项目；11、中国-东盟稻作文化园专变增容项目；12、（略）（略）南（略）配套与节水改造项目；13、（略）（略）长（略）配套与节水改造项目；14、（略）（略）青龙（略）配套与节水改造项目；15、（略）提升工程；16、（略）口一平沙坡（（略））；17、（略）面提升工程（郊野绿道）；18、二田村村道改造工程；19、长塘-（略）提升工程；20、（略）提升工程；21、（略）提升工程；22、（略）提升工程；23、（略）提升工程；24、槐里村委-（略）提升工程；25、槐里村-坛蒙坡（（略））道路提升工程；26、（略）提升工程；27、刘圩团黄村那早6队至12（略）拓宽工程（（略）建设工程）。
29
“第四章合同条款及格式”内容已更正，具体内容详见更正后的招标文件。
30
“第七章投标文件格式”内容已更正，具体内容详见更正后的招标文件。
31
本项目原投标截止时间为：“2024年2月9日9:30分”，现更正为：“2024年2月20日9:30分”
32
（略）（广西.南宁）生成，方案设计等相关资料已重新上传，（略）（广西·南宁）（（略）.gov.cn/nnggzy/）进行下载。
本项目招标文件中凡涉及以上更正内容的条款作相应的变更，其余内容不变，特此公告。
五、公告查询媒介：
（略）（（略））、（略）（略）.cn:9000/、（略）（广西.南宁）（略）.gov.cn/nnggzy/。
六、联系方式：（略）
1.招标人：（略）
地址：（略）
邮编：530000
联系人：（略）
电话：（略）
传真：/
2.招标代理：（略）
地址：（略）
邮编：530000
联系人：（略）
电话：（略）
传真：/
E-mail：/
（略）址：/
3.交易服务部门:（略）
4.监督部门：（略）（略）农业农村局
监督电话：（略）


招标人：（略）
招标代理：（略）
2024年1月25日