仁和春天国际广场、国际花园项目主体劳务招标

仁和春天国际广场、国际花园项目


主体劳务招标文件及合同





（（略）：CSCEC2B-XN-DZRHCT-LWZB-004）

（略）

第一章投标人须知1、工程概况：
1.1项目名称：（略）
1.2项目地址：（略）
1.3项目规模：达州仁和春天国际项目位（略）于一体（略）综合体。建筑面积约37万平方米。
1.4业主：（略）、（略）
1.5招标人：（略）
1.6本次招标内容：仁和春天国际广场、国际花园项目（8#～13#楼、17#楼）10#楼主体劳务工程分包招标
2、招标范围：
仁和春天国际广场、国际花园项目（8#～13#楼、17#楼）10#楼主体劳务工程分包，具体详见合同内容，招标人：（略）
3、时间安排及要求：
3.1发标时间：2018年月日
3.2投标时间安排：
（略）年月日15:00领取招标图纸（电子光盘）及招标文件。
（略）年月日11:00前，各投标人将投标中遇到的疑问书面传真给招标人：（略）
3.3现场答疑时间：在截标之前，各投标人可以自行前往工地踏勘施工现场，现场联系人：（略）
3.4投标书递交截止时间：2018年月日14:00前。
3.5定标时间：定标结果在截标之日起30天内通知中标人。
4、质量标准：
质量为优良，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
5、工期：
必须保证或提前达到业主或招标人：（略）
6、招标文件：
6.1招标文件组成：招标文件包括下列文件及所有投标须知发出的补充资料及招标答疑会议纪录，招标文件包括下列内容：
（略）第一章投标须知；
（略）第二章工程建设条件、招标图纸及技术要求；
（略）第三章投标文件格式及报价说明；
（略）第四章拟签订合同的主要条款；
6.2投标人应认真阅读招标文件中的投标须知、投标文件格式、技术规范等所有要求，如果投标人编制的投标文件，不能响应和满足本须知的要求，责任由投标人自负，其投标文件将被招标人：（略）
6.3招标人：（略）
6.4招标文件的修改：招标人：（略）
7、投标文件内容及封装要求（相关资信资料在递交标书时须提供原件以备查验）：
7.1第一部分经济标部分：按招标文件提供的格式（详见投标函）及要求填写
（略）附表：工程量清单综合单价分析报价表
7.2第二部分技术标部分（按以下顺序装订）：
（略）项目经理：（略）
（略）项目经理：（略）
（略）主要施工管理人员表；
（略）主要施工机械设备表；
（略）劳动力计划表；
（略）施工组织设计（方案）。
7.3第三部分商务标部分（按以下顺序装订,复印件须盖企业公章）：
（略）法定代表人资格证明书；
（略）法定代表人授权委托书；
（略）有关资信证明资料；
（略）近三年来企业获奖情况。
7.4密封：
（略）投标文件的份数和签署：
1）投标人须编制投标文件“正本”一份，“副本”二份，并明确标注“投标文件正本”和“投标文件副本”。正本与副本若有不一致之处，以正本为准。
2）投标文件的封面至少应标明招标工程名称：（略）
（略）投标文件的装订要求：务必请将经济标和技术标、商务标分别装订，但可不分别密封。
（略）在投标文件密封袋上应写明招标人：（略）
8、投标注意事项：
8.1请各投标人仔细阅读招标文件等资料，详细了解工程承包范围及性质特点、地质情况、周边情况、交通运输等情况，充分考虑工程质量标准、工期要求、施工措施、成本投入、利润及所有税费、确保投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。
8.2投标文件采用中文，中文字及数字均应全部采用打印体。
8.3修改
投标人对招标文件的任何修改都必须专函说明，并装订在《投标函》之后，否则招标人：（略）
9、废标条件：
投标人必须按本招标文件的要求编制投标文件，对有下列情形之一的投标文件即告作废；
9.1恶意竞标、围标、串标；
9.2投标文件未密封；
9.3投标文件数量未按要求提供；
9.4投标文件未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或加以涂改的；
9.5企业法定代表人或其委托代理人未签字或加盖法人印章；
9.6投标文件逾期送达的；
9.7投标文件内容不全的或未按招标文件的要求编制。
10、评标：
10.1本工程采用邀请招标方式：（略）
10.2技术标评审：先开技术标，由招标人：（略）
10.3经济标评审：在技术标评审合格的情况下，对经济标进行分析，采用“合理低价”的原则选取中标人。
10.4招标工程评标结果的确定：通过招标人：（略）
11、其它：
11.1履约保证金：
（略）本工程的履约保证金为人民币5万元/万平方米。缴纳方式：（略）
11.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人：（略）
11.3投标人明白，招标人：（略）
11.4招标人：（略）


第二章工程建设条件、招标图纸及技术要求1、工程建设条件
1.1场地情况：场地拆迁及平整已完成。
1.2施工用水：由招标人：（略）
1.3施工用电：由招标人：（略）
1.4现场临时围墙：各分包之间的临时围墙由投标人修建，主材料由招标人：（略）
1.5（略）：（略）投标人修建，主材料由招标人：（略）
1.6（略）临建：场地内加工场地面硬化、加工棚搭拆、钢筋堆料场及废料池的施工、库房搭拆、地材料池施工由投标人修建，主材料由招标人：（略）
1.7上述各项事宜完成情况及现场环境情况等均以投标人现场踏勘为准，招标人：（略）
2、招标图纸及资料
招标资料仅供投标人参考，不作为投标人中标后价格调整的依据，投标人一旦中标，应按招标人：（略）
3、工程采用的技术要求
3.1执行国家及地方现行的相关规范、标准、规定及条例。

第三章投标文件格式及报价说明投标文件，是投标人根据招标文件的内容和要求，就招标工程的报价、承包条件拟定的施工方案或施工组织等书面文件，供招标人：（略）
1、投标文件的组成
详见《招标文件》第一章“投标人须知”第6条。
2、第一部分经济标部分
1）具体详见工程量清单综合单价分析表中工作内容及计算规则。
2）投标文件中的单价或合同全部采用人民币：投标人应按照招标文件要求，根据企业情况自行确定报价，如有错漏概由投标人负责。
3、第二部分技术标部分
技术标主要包括下列内容：
3.1编制说明及标志依据：
（略）编制依据
（略）编制说明
（略）本次投标的工程施工目标及施工范围
3.2工程概况及特点：
（略）本工程的重点及难点
3.3项目负责人及组织管理机构说明：
（略）项目经理：（略）
（略）主要管理人员简介
（略）以上人员相应资质的复印件
（略）管理机构职责划分
（略）劳动力使用计划及劳动力的来源
3.4施工组织总体布置：
（略）施工现场平面布置及说明，施工临时用水、用电方案
（略）施工段划分及施工程序
（略）安全文明施工措施
3.5施工进度计划及工期安排
（略）总工期及进度计划安排
（略）根据招标要求，能达到的理由及采取措施
（略）分包计划安排
3.6施工机械设备配备：
（略）主体阶段机械设备的配置
（略）装修及安装阶段的配置
（略）设备操作、保养及维修一览表
3.7工程施工方案及技术措施要求（包括采用新技术、新工艺的说明）；
3.8质量目标及保证措施：
（略）对建筑防渗漏及防水配合专述
（略）对防止质量通病（如墙身及地面开裂、室内抹灰不平……）的措施专述
3.9施工措施：
（略）各专业单位：（略）
（略）雨季、冬季、炎热气候施工措施
3.10成品、半成品保护措施
3.11农民工工资发放保证措施
（略）。

经济标格式文件1：
投标函
致：（略）：
1、我单位：（略）
2、我单位：（略）
3、我单位：（略）
4、我单位：（略）
5、我单位：（略）
6、本投标函已考虑了贵司向我单位：（略）
7、我单位：（略）


投标人：

法定代表人（或委托代理人）：

年月日

达州仁和春天国际广场、国际花园项目主体劳务投标报价表：

项目名称：（略）
不含税综合单价（元/单位：（略）
单位：（略）
主要工作内容
甲乙双方责任
计算规则
备注
一、主体结构（（略），塔楼正负零标高及以上）
主体结构钢筋
t
土建施工图（含图纸会审）范围内所有钢筋、预留预埋铁件、马凳、止水钢板安装等（钢筋马登含制作），包括构造柱插筋、水电洞口加强筋、后浇带加强筋的放样、制作（含套丝）、连接、安装、绑扎等。（略）片制作、绑扎、拆除。
招标人：（略）
按实体工程量计算
含量综合考虑
主体结构模板
m2
根据本工程的施工图（含图纸会审）、设计变更、技术核定单中所有的现浇构件的模板现场预制、安装、加固、拆除及刷脱模剂；模板支撑体系的搭拆；材料清收、堆放、保管；乙方自备部分材料（包括对拉螺杆(含止水螺杆)及配套套管、山型卡、蝴蝶扣、拉片、铁钉、铁丝、垫片、脱模剂、混凝土垫块及内撑、步步紧等辅助材料、圆盘锯、刨木机、各种小型电动机具、手工用具等。）
招标人：（略）
招标人：（略）
15层以下
m2
15层及以上
主体结构混凝土
m3
所有现浇层梁、板、柱等砼的筑捣固及找平压光（不少于两遍）且压纹顺直、（略）面验收优良，包括模板的冲洗、润湿、施工缝清理、泵管安装就位、砼的养护及成品保护（包括成品钢筋）、后浇带的清理、打磨、架空跳板、架板的搭设、拆除，模板拆除后的打磨、清理、输送泵管的拆除等相关工作。
招标人：（略）
按实体工程量计算
单排外脚手架搭拆及防护
m2
本工程所有外脚手架（含电梯井内钢管架、室内斜管、运输道、溜糟）的搭拆、（略）、安全防护栏、防护棚（离建筑物5米内周边防护棚）、跑道、四口五临边防护等所有安全防护设施的搭拆及维护，（略）的多次搭拆，防护栏杆、多排立杆、横杆、剪刀撑及防护栏杆等外露钢管刷油漆，安全标志、CI标识的悬挂、维护，负责塔吊安拆的架子搭拆整改，满足安拆及安全要求。
招标人：（略）
按外架对应的主体外结构外边线实际搭拆的垂直投影面积计算
双排外脚手架搭拆及防护
m2
同上
同上
按外架对应的主体外结构外边线实际搭拆的垂直投影面积计算
悬挑外架
m2
本工程所有悬挑脚手架（含电梯井内钢管架、室内斜管、运输道、溜糟）的搭拆、（略）、安全防护栏、防护棚（离建筑物5米内周边防护棚）、跑道、四口五临边防护等所有安全防护设施的搭拆及维护，（略）的多次搭拆，防护栏杆、多排立杆、横杆、剪刀撑及防护栏杆等外露钢管刷油漆，安全标志、CI标识的悬挂、维护，负责塔吊安拆的架子搭拆整改，满足安拆及安全要求。悬挑架内外全部补洞，每一挑底部封闭。
招标人：（略）
按外架对应的主体外结构外边线实际搭拆的垂直投影面积计算
二、砌体、抹灰工程（（略），塔楼正负零标高及以上）
砌体
m3
1、各种砖砌体、砌块的润湿，场内水平及垂直运输（不分高低）。2、所有墙体的砌筑，所有管、线、盒、槽、洞的留设、及多次补洞，预制过梁的制作、安放、拉结筋安放、交叉作业损坏的补修和堵砌施工洞。3、砌筑脚手架的搭拆及各种材料的搬运并按指定场地堆码及定额规定的工作内容。4、各部位、各种拉结筋的植筋及安放和构造植筋（包括植筋胶和相关工具设备）。5、含所有砌筑墙等的构造柱、压顶、过梁砼的浇筑、养护钢筋制安。6、乙方必须派有技术经验的专业测量人员，根据甲方提供的控制线（点），进行砌筑工程的测量放线工作。7、模板的安拆。
招标人：（略）
按设计图示尺寸以体积计算。包含过梁、圈梁、构造柱、返坎、压顶等相关工作内容及其植筋工作。
内墙抹灰
m2
搭拆抹灰用脚手架，翻铺内外脚手架板，清理、修补、湿润基层表面、（略）（（略））、墙洞塞补（安装空调洞，内外墙落水管洞，室内卫生间、锅炉间、厨房间等墙面、板面管道吊洞、配电箱吊洞，消防箱塞缝，门窗四周灌浆及塞缝，栏杆立柱和横杆塞缝，结构预留放线洞，配合安装重复修补等），分层抹灰找平，洒水湿润，罩面压抹，清扫落地灰，清洗地面，养护等全部工作内容。
招标人：（略）
按设计图示尺寸内墙面面积计算。
三、其他工程
地坪
m2
清理、修补、湿润基层表面、楼地面吊洞及塞补（室内外落水管洞，室内卫生间、锅炉间、厨房间等吊洞，消防箱塞缝，结构预留放线洞，配合安装重复修补等），分层找平，洒水湿润，罩面压抹，清洗地面，养护等全部工作内容。
招标人：（略）
（略）地面面积计算
防水保护层
m2
清理、修补、湿润基层表面、屋面吊洞及塞补（落水管洞，地漏洞，结构预留放线洞，配合安装重复修补等），分层找平，洒水湿润，罩面压抹，清洗地面，养护，按规范设置分隔缝及处理等全部工作内容。
招标人：（略）
（略）地面面积计算
屋面找平层
m2
清理、修补、湿润基层表面、屋面吊洞及塞补（落水管洞，地漏洞，结构预留放线洞，配合安装重复修补等），分层找平，洒水湿润，罩面压抹，清洗地面，养护，按规范设置分隔缝及处理等全部工作内容。
招标人：（略）
（略）地面面积计算
屋面找坡层
m2
清理、修补、湿润找平层，材料转运，分层回填，洒水湿润，养护，埋设排气管道，按规范设置分隔缝及处理等全部工作内容。
招标人：（略）
（略）地面面积计算
屋面刚性层
m2
清理、基层处理，材料转运，屋面刚性层钢筋绑扎，混凝土浇筑，分层压光或毛化处理，洞口修补，分隔缝设置及处理等全部工作内容。
招标人：（略）
（略）地面面积计算
土工布
m2
清理、基层处理，材料转运，铺设等全部工作内容。
招标人：（略）
（略）地面面积计算
（略）梯间踏步水泥砂浆地面
m2
（略）地面面积计算
（略）梯踏步挡水线
m
按设计图示尺寸按米计算。
（略）梯踏步滴水线
m
按设计图示尺寸按米计算。
（略）梯间踢脚线
m
按设计图示尺寸按米计算（踢脚高度150mm）。
泛水
m
技工
工日
普工
工日
安全文明施工费
m2


注：
1、税票：本工程为简易计税，中标单位：（略）

投标人：
法定代表人（或委托代理人）：
年月日
经济标格式文件2：
法定代表人资格证明书


单位：（略）
单位：（略）
地址：（略）
成立时间：年月日
姓名：性别：年龄：职务：
系的法定代表人。
为施工、竣工保修达州仁和春天国际广场、国际花园项目主体劳务工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。


特此证明。


投标人：
年月日


经济标格式文件3：

法定代表人授权委托书

致：（略）：
1.本授权书声明：我系的法定代表人（（略）码：），现授权委托（（略）码：）为我单位：（略）
授权有效期：《项目招投标》日期至合同履行完成日期
被委托人无权转委托
特此委托!
2.本项目一般性文件（除合同及总结算）可加盖项目章，予以确认双方往来函件、文件的有效性，印模(项目章)如下：





法定代表人及代理人身份证复印件：























授权单位：（略）
法定代表人(签字或盖章)：




经济标格式文件4：

有关资信证明资料

1、国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件（含税务登记证及组织机构代码证三证合一）。
2、国家建设行政管理部门颁发的建筑业企业资质证书复印件。
3、安全生产许可证复印件。
4、以上证件必要时须提供原件以备查。
5、近三年来的企业获奖情况。

技术标格式文件1：
项目经理：（略）
姓名
学历
毕业院校
性别
健康状况
从事专业年限
任项目经理：（略）
出生
年月
工作时间
项目经理：（略）
（略）
工作简历
时间（年月）
工作单位：（略）


技术标格式文件2：
项目经理：（略）
工程名称：（略）
竣工时间
建筑面积（万平米）
结算价（万元）
质量等级
备注


技术标格式文件3：
主要施工管理人员表
名称：（略）
姓名
职务
主要资历、经验及承担过的项目
1、总部
2、项目主管
3、其他人员

（此格可编辑）
4、现场
1、项目经理：（略）
2、项目副经理：（略）
3、技术负责人
4、质量管理
5、材料管理
6、计划管理
7、安全管理
8、其他人员
（此格可编辑）


技术标格式文件4：
主要施工机械设备表
（略）
设备
名称：（略）
（略）
规格
数
量
国别
产地
制造
年份
额定
功率
kw
生产
能力
备注


技术标格式文件5：

劳动力计划表
投标人按所列格式递交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。
单位：（略）
工程、级别
按工程施工阶段投入劳动力

仁和春天国际广场、国际花园项目
（8#～13#楼、17#楼）

主体劳务合同



（（略）：CSCEC2B-XN-DZRHCT-LW-012）





甲方：（略）
乙方：


目录
合同条款.......................................................2
附件1：合同承诺书.............................................38
附件2：主体劳务澄清函..........................................40
附件3：项目材料管理协议........................................47
附件4：安全管理协议书..........................................50
附件5：项目总包与分供方质量管理协议............................55
附件6：治安管理承包协议........................................58
附件7：消防安全管理协议........................................60
附件8：分包方环保保证书........................................66
附件9：项目后勤管理协议........................................67
附件10廉洁协议书：............................................69
附件11：现场签证管理流程.......................................72


合同条款
甲方：（略）（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规和本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。
第一条：乙方资质情况（详见建筑企业资质证书）
1.（略）码：
2.发证机关：
3.资质专业及等级：劳务分包级
4.复审时间及有效期：20年月日
第二条：劳务工程分包概况
1.工程名称：（略）
2.工程地点：（略）
3.分包范围：本项目10#楼及裙房从基础垫层（含垫层）（略）梯间顶层、机房、水箱、女儿墙顶完成。
4.施工过程中，甲方将根据现场进度、乙方履约情况及甲方需求，对分包标段范围进行调整，乙方不得有异议，不得以任何理由向甲方进行索赔。
5.承包方式：（略）
6.劳务分包内容：包括但不限于招标图纸中本工程的施工图、会审纪录、设计变更、技术核定单中的从基础垫层（含垫层）（略）梯间顶层、机房、水箱、女儿墙顶及防水保护层施工、后浇带施工、脚手架的搭拆及安装电梯时脚手架的搭拆、施工场地的地下室顶板加固工作、预留洞的二次施工、收边补烂、建渣清运及回收、场内材料二次及多次转运、成品及半成品保护、竣工验收及交用户前的卫生清洁的人工费、小型机具费、材料费（各种辅助材料）、安全生产及管理、文明施工、标化工地、材料堆码及守护、环境卫生的辅助工作以及交付使用（含保修期内的保修费用）接收场地的降排水等全部内容和配合工作。

第三条：劳务分包合同价款及工作内容
1.本劳务分包工程合同价款采用固定综合单价方式：（略）
暂定合同额515.00万元（大写：伍佰壹拾伍万元整），其中不含税合同额元（大写：），税金：元（大写：）。
其中安全文明施工费不低于合同总价款的2%，安全文明施工费暂定为10.30万元，此费用单列（且已包含在合同价款中不再重复计取）。
综合单价表如下：


项目名称：（略）
不含税综合单价（元/单位：（略）
单位：（略）
主要工作内容
甲乙双方责任
计算规则
备注
一、主体结构（（略），塔楼正负零标高及以上）
主体结构钢筋
t
土建施工图（含图纸会审）范围内所有钢筋、预留预埋铁件、马凳、止水钢板安装等（钢筋马登含制作），包括构造柱插筋、水电洞口加强筋、后浇带加强筋的放样、制作（含套丝）、连接、安装、绑扎等。（略）片制作、绑扎、拆除。
招标人：（略）
按实体工程量计算
含量综合考虑
主体结构模板
m2
根据本工程的施工图（含图纸会审）、设计变更、技术核定单中所有的现浇构件的模板现场预制、安装、加固、拆除及刷脱模剂；模板支撑体系的搭拆；材料清收、堆放、保管；乙方自备部分材料（包括对拉螺杆(含止水螺杆)及配套套管、山型卡、蝴蝶扣、拉片、铁钉、铁丝、垫片、脱模剂、混凝土垫块及内撑、步步紧等辅助材料、圆盘锯、刨木机、各种小型电动机具、手工用具等。）
招标人：（略）
招标人：（略）
15层以下
m2
15层及以上
主体结构混凝土
m3
所有现浇层梁、板、柱等砼的筑捣固及找平压光（不少于两遍）且压纹顺直、（略）面验收优良，包括模板的冲洗、润湿、施工缝清理、泵管安装就位、砼的养护及成品保护（包括成品钢筋）、后浇带的清理、打磨、架空跳板、架板的搭设、拆除，模板拆除后的打磨、清理、输送泵管的拆除等相关工作。
招标人：（略）
按实体工程量计算
单排外脚手架搭拆及防护
m2
本工程所有外脚手架（含电梯井内钢管架、室内斜管、运输道、溜糟）的搭拆、（略）、安全防护栏、防护棚（离建筑物5米内周边防护棚）、跑道、四口五临边防护等所有安全防护设施的搭拆及维护，（略）的多次搭拆，防护栏杆、多排立杆、横杆、剪刀撑及防护栏杆等外露钢管刷油漆，安全标志、CI标识的悬挂、维护，负责塔吊安拆的架子搭拆整改，满足安拆及安全要求。
招标人：（略）
按外架对应的主体外结构外边线实际搭拆的垂直投影面积计算
双排外脚手架搭拆及防护
m2
同上
同上
按外架对应的主体外结构外边线实际搭拆的垂直投影面积计算
悬挑外架
m2
本工程所有悬挑脚手架（含电梯井内钢管架、室内斜管、运输道、溜糟）的搭拆、（略）、安全防护栏、防护棚（离建筑物5米内周边防护棚）、跑道、四口五临边防护等所有安全防护设施的搭拆及维护，（略）的多次搭拆，防护栏杆、多排立杆、横杆、剪刀撑及防护栏杆等外露钢管刷油漆，安全标志、CI标识的悬挂、维护，负责塔吊安拆的架子搭拆整改，满足安拆及安全要求。悬挑架内外全部补洞，每一挑底部封闭。
招标人：（略）
按外架对应的主体外结构外边线实际搭拆的垂直投影面积计算
二、砌体、抹灰工程（（略），塔楼正负零标高及以上）
砌体
m3
1、各种砖砌体、砌块的润湿，场内水平及垂直运输（不分高低）。2、所有墙体的砌筑，所有管、线、盒、槽、洞的留设、及多次补洞，预制过梁的制作、安放、拉结筋安放、交叉作业损坏的补修和堵砌施工洞。3、砌筑脚手架的搭拆及各种材料的搬运并按指定场地堆码及定额规定的工作内容。4、各部位、各种拉结筋的植筋及安放和构造植筋（包括植筋胶和相关工具设备）。5、含所有砌筑墙等的构造柱、压顶、过梁砼的浇筑、养护钢筋制安。6、乙方必须派有技术经验的专业测量人员，根据甲方提供的控制线（点），进行砌筑工程的测量放线工作。7、模板的安拆。
招标人：（略）
按设计图示尺寸以体积计算。包含过梁、圈梁、构造柱、返坎、压顶等相关工作内容及其植筋工作。
内墙抹灰
m2
搭拆抹灰用脚手架，翻铺内外脚手架板，清理、修补、湿润基层表面、（略）（（略））、墙洞塞补（安装空调洞，内外墙落水管洞，室内卫生间、锅炉间、厨房间等墙面、板面管道吊洞、配电箱吊洞，消防箱塞缝，门窗四周灌浆及塞缝，栏杆立柱和横杆塞缝，结构预留放线洞，配合安装重复修补等），分层抹灰找平，洒水湿润，罩面压抹，清扫落地灰，清洗地面，养护等全部工作内容。
招标人：（略）
按设计图示尺寸内墙面面积计算。
三、其他工程
地坪
m2
清理、修补、湿润基层表面、楼地面吊洞及塞补（室内外落水管洞，室内卫生间、锅炉间、厨房间等吊洞，消防箱塞缝，结构预留放线洞，配合安装重复修补等），分层找平，洒水湿润，罩面压抹，清洗地面，养护等全部工作内容。
招标人：（略）
（略）地面面积计算
防水保护层
m2
清理、修补、湿润基层表面、屋面吊洞及塞补（落水管洞，地漏洞，结构预留放线洞，配合安装重复修补等），分层找平，洒水湿润，罩面压抹，清洗地面，养护，按规范设置分隔缝及处理等全部工作内容。
招标人：（略）
（略）地面面积计算
屋面找平层
m2
清理、修补、湿润基层表面、屋面吊洞及塞补（落水管洞，地漏洞，结构预留放线洞，配合安装重复修补等），分层找平，洒水湿润，罩面压抹，清洗地面，养护，按规范设置分隔缝及处理等全部工作内容。
招标人：（略）
（略）地面面积计算
屋面找坡层
m2
清理、修补、湿润找平层，材料转运，分层回填，洒水湿润，养护，埋设排气管道，按规范设置分隔缝及处理等全部工作内容。
招标人：（略）
（略）地面面积计算
屋面刚性层
m2
清理、基层处理，材料转运，屋面刚性层钢筋绑扎，混凝土浇筑，分层压光或毛化处理，洞口修补，分隔缝设置及处理等全部工作内容。
招标人：（略）
（略）地面面积计算
土工布
m2
清理、基层处理，材料转运，铺设等全部工作内容。
招标人：（略）
（略）地面面积计算
（略）梯间踏步水泥砂浆地面
m2
（略）地面面积计算
（略）梯踏步挡水线
m
按设计图示尺寸按米计算。
（略）梯踏步滴水线
m
按设计图示尺寸按米计算。
（略）梯间踢脚线
m
按设计图示尺寸按米计算（踢脚高度150mm）。
泛水
m
技工
工日
普工
工日
安全文明施工费
m2

上述单价均已包含人工费、完成相关工作所必要的辅材料费、机械设备（包括配电控制箱盘及线缆）、工具用具费、施工管理费、企业管理费、保险（含为建筑工人购买的社会保险等一切保险）、利润、国家及地方政府税收及收费，预（略）场价格的涨跌、汇率的变动、国家及地方政府政策的改变引起费用及外地进当地的施工管理费；在限定的工期内完成施工项目及整项工程并达到合同规定的质量标准所需要的费用和隐含的为完成该项目而必须发生的费用等；
乙方：
法定代表人（或委托代理人）：
年月日
本合同单价包括但不限于以下工作内容：以上价格除完成本合同承包范围内约定的包括施工图、施工措施、规范、安全技术交底及定额等规定的所有工作内容外，并负责履行在质量保证期内所应承担的各项义务。乙方在充分熟悉了甲方提供的施工图纸及相关报价资料，并了解了施工现场的具体情况后，经双方一致确定的不含税综合单价是双方的结算单价，乙方不得随意要求增加费用或提高价格。
1.乙方为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具和机具、补贴、各类社会保险（含民工养老保险）、劳动保护，上交各项管理费和地方证件费、暂住费、计划生育费、外地进当地的施工管理费、利润、附加税、企业所得税等全部费用。
2.乙方向政府各部门缴纳的相关费用，包括施工中发生环境保护、治理及采取措施等所发生的费用。
3.为保证施工而引起的必要施工技术安全措施而发生的费用。
4.因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。
5.生产临时设施建设费。
6.其他分项工程与之配合发生的配合费（含配合甲方指定分包的配合费）。
7.本合同的分包内容包括但不限于以下工作内容：
1）钢筋工程
钢筋到场后的卸车并按规定堆码，配合下料检测，钢筋按设计图纸翻样加工制作，成型钢筋从加工棚到施工作业面的搬运、绑扎；各种搭接焊接、电渣压力焊、钢筋直螺纹连接(套筒甲供)；钢筋垫块制作、运输、安装；钢筋绑扎所需操作架的搭设、拆除、配合等；（略）片（（略）等，止水钢板甲供，（略）由乙供）的安装；各种架立钢筋、定位筋、锚固钢筋、插筋等以及搬运及安装；二次搬运及多次转运；工完场清工作；钢筋棚的搭拆（非甲方原因导致的多次搭拆费用已包含在合同价款中）；其它涉及钢筋工程的一切工作(含钢筋原材的配合送检工作等）。
乙方根据本工程的施工图、设计变更单、技术核定单中所有钢筋工程安装、焊接，包括电渣压力焊、闪光对焊、预留、预埋件（不含玻璃幕墙预埋件）、架力筋、植筋、焊条、焊料、绑扎（包括钢筋保护层垫块、架力筋安装固定）、机械连接的安装、配合取样、送检等工作（机械连接套筒材料由甲方提供，其他技术服务费、套丝机由甲方提供，由乙方负责使用过程的维护保养。），具体内容如下：
①乙方根据甲方施工方案、措施、进度计划、技术交底、提供运转良好的钢筋制作机械、机具（电渣对焊机、竖焊机、切断机、弯曲机、调直机等）和工具，其费用均包在含综合单价内。乙方组织技术熟练遵章守纪的工人入场，特殊工种必须持有有效证件（如焊工、电工等）上班，并将证件交给甲方验存（存复印件）。
②乙方提供工程所需的辅材，包括但不限于扎丝、焊条、麻绳、电渣压力焊所需辅材等；保护层垫块（塑料）由乙方自行采购，砼垫块由乙方现场制作（甲方提供原材料）。
③甲方为乙方提现场仅有的塔吊做为垂直运输设，配合钢筋卸车分规格堆码并标识、配合清点，钢筋成品或半成品的垂直和水平运输，若在塔吊忙于主体主体结构施工无法满足相关下料及转运时，由乙方提交《临时机械申请》待甲方核准后方可按核准内容使用甲方相关其他设备，若乙方超出核准使用范围工作内容及核准时间使用相关设备、机械，甲方有权按甲方执行价的1.3倍对乙方收取违约金，相关费用在进度结算中扣除；
④错料、节余成品、半成品钢筋的归还：
错料、节余成品、半成品钢筋由乙方确认后，统一按钢筋加工单位：（略）
箍筋：（略）、规格、大小按钢筋领料标准堆码摆放；
除箍筋以外的其他钢筋：（略）、规格、大小、长短，并将错料、节余成品、半成品钢筋运送归还至钢筋加工单位：（略）
⑤所有预埋铁件、铁马制安、（略）、止水钢板的固定焊接,当现场存在大于3m构件，无3m长螺杆时，须使用钢筋焊接加工螺杆。
⑥料表的确认，领料、补料依据：
料表是领料、补充计划和结算的唯一依据：
乙方在签收到甲方提供的钢筋料表3个日历天内须复核完毕并签字确认（乙方认为甲方料表中存在相关问题（包含不限于尺寸、规格错误及数量多少）也须签字，相关问题另行在复核意见中书面提交），并书面提交相关复核意见，相关问题由甲方自行确认是否调整，料表是乙方限额领料依据，若在施工过程中发现，所领用材料不能满足现象施工数量，乙方需向甲方补充料表及原因说明，若非甲方原因导致的补料，其费用全部由乙方承担；
若因设计变更导致的相关料表调整，经甲方技术部复核后将对变更部分钢筋配料表进行调整并发出变更部分的钢筋配料表，原配料表自动作废，乙方需将原料表归还甲方以换取变更部分料表；
⑦钢筋以配料表为依据实行限额领用，乙方必须配备专门材料负责人，建立钢筋料表台账（分级别、（略），原始料表量、变更增加料表量、补充料表量需分开统计）对料表进行管理、并负责乙方在甲方及钢筋加工单位：（略）
⑧（略）层内余料清理以及卫生清洁工作。
⑨乙方所提供的机械（具）保养维修和操作，保证正常运转。
⑩混凝土浇筑以及水电安装施工配合的钢筋跟班守护、维修、绑扎工作。
⑪若遇变更或多加工造成的半成品钢材，乙方应及时代换或再加工应用到工程中去，不得以任何理由推托。
⑫乙方充分了解并确认，本工程存在异形钢筋加工、钢骨柱、钢骨梁等，已充分了解相关部位钢筋的施工难度，并在相关报价中综合考虑，不因该部分的施工而单独增加其他相关费用；
⑬施工现场所有钢筋废料由甲方处理，乙方不得自行运出场外处理，否则相关损失由乙方承担。甲方处理废料时由甲方、乙方双方共同清点确认钢筋废料的数量。
⑭乙方严格按双方确认的料表及蓝图相关要求施工，未经甲方书面同意，乙方不得将钢筋用于工程实体外的任何部位。
⑮乙方按照甲方要求采取节约钢筋搭接，如竖向钢筋采用直螺纹电渣压力焊，施工过程中的自检、互检、专检报验工作。对业主、监理、质检、甲方提出的各种问题无条件及时整改返修，直至满足验收要求，所延误的工期损失由乙方承担。
⑯钢筋车丝后所需的保护帽由甲方提供及乙方安装。
⑰浇筑砼时，主筋的二次污染保护由乙方负责，所需材料由乙方提供。
⑱按甲方要求进行钢筋原材、各种连接接头（搭接、焊接、闪光对焊、电渣压力焊、直螺纹套筒连接）的取样、试件制作。
⑲套丝机若甲方提供，乙方须按照厂家要求规范使用，并确保套丝质量及进度。钢筋与钢结构之间的焊接或者机械连接等由乙方完成，并承担相关费用。
⑳施工现场所有钢筋废料由甲方处理，乙方不得自行运出场外处理，否则相关损失由乙方承担。甲方处理废料时由甲方、乙方双方共同清点确认钢筋废料的数量。
21未经甲方书面同意，乙方不得将钢筋用于工程实体外的任何部位。
特别说明：本项目钢筋将采用集中加工，乙方仅负责现场安装。场地内的二次及多次转运由乙方负责。无论钢筋加工制作是否交由乙方施工，为乙方（略）域服务的钢筋车辆出门时的冲洗都应有乙方自行冲洗，并承担相关费用，甲方仅为乙方提供相关设备。
2）模板工程
模板翻样；模板、木方的卸车、验收、运输、制作、刷防腐油、刷脱模剂(该施工步骤必须执行)；（略）的安装拆除并清理干净后运到甲方指定地点：（略）
根据本工程的施工图、设计变更、技术核定单中所有的现浇构件及现场预制梁板的模板制作、安装、拆除；材料清收（含杂物及铁钉的清除）、堆放、保管；乙方自备部分材料（包括对拉螺杆、止水螺杆及配套套管、山型卡、蝴蝶扣、拉片、铁钉、铁丝、垫片、脱模剂、混凝土垫块及内撑、步步紧等辅助材料）、圆盘锯、刨木机、各种小型电动机具、手工用具等，具体内容如下：
①认真熟识设计施工图、设计变更、技术核定单，严格按施工方案、技术交底、进度计划、文明施工要求进行翻样和施工；合理使用木材，认真进行模板配制，在定点位置进行加工（严禁材料长材短用、大材小用，锯路、刨面必须刷防腐漆，禁止带手提电锯进入作业面）、编号、钻孔、上螺杆、卡具、上套管及模板内撑配置、拼缝贴封口胶、嵌密封条（构造柱马牙处必须贴密封条，保证拆模后能保持马牙原样）、刷脱模剂，模板现场组装、支撑、校正、加固，砼浇筑时看护模板、加固，即模板支撑架的搭设、加固、拆除及修理。
②模板、木枋、架料、扣件等所有模板工程所用材料的现场内二次及多次水平、垂直运输及上下车；拆模后的模板、木枋、架料、扣件等所有材料的清理、刷脱模剂、起钉子，并在指定时间、地点：（略）
③拼缝处墙面、梁、柱面镶嵌密封条，板面拼缝粘密封条，（略）、钻眼、上螺栓、上套管及模板内撑的放置，混凝土内实外光，构件无蜂窝麻面、夹渣、缩颈、爆模、露筋等质量通病，如经发现则收取（略）元违约金/次；并由乙方负责处理达到质量要求为止，所发生的人工、材料费用由乙方承担。
④剪力墙、梁等内撑、吊模垫块制作安放（用砂浆或砼制作），禁止使用钢筋头做内撑或垫块。
⑤乙方必须派有技术和经验的测量人员进行施工测量放线、弹线、有效控制标高及轴线，且必须经甲方专业工程师检查验收签字后方能进入下道工序。甲方在施工过程中仅提供测量控制轴线（井字型）和标高控制点，其余测量工作将由乙方自行完成，甲方进行监督与检查，出现的测量错误将由乙方承担责任。
⑥保证现场文明施工，模板、钢管、扣件等周转材料堆码达到规范化、标准化的要求（钢管按规格、尺寸，模板木枋按规格、尺寸，扣件、对拉螺杆、山形扣、整体堆放），若不按规定码放，现场发现一次，将收取每次（略）的违约金，并无条件整改。
⑦施工电梯轿箱、高速井架吊盘底铺设模板，（略）制安、搭拆。（略）搭拆（（略）安拆），定型化通道安装等。
⑧进出安全通道模板铺设（或竹胶板）：“四口五临边”防护设施制作、安装、拆除（采用定型化、工具化防护产品）。
⑨配电箱（柜）遮雨棚罩搭设。
⑩板缝、板带、过梁、扶手、平板、垫块、剪力墙衬块等小件模板制作、安装以及拆除工作。
⑪乙方必须严格按照甲方指令要求的时间进行拆模，并在规定时间内予以拆除。
⑫±0.00以上模板、木方等实行限额领用，甲方根据图纸及施工方案，按照周转8次计算模板用量，乙方领用量超过限额量，费用由乙方承担。
⑬按照甲方要求配置相关安全及质量专业技术人员，按甲方要求完成施工范围内的相关实测实量。
⑭由甲方提供打包机乙方按要求完成相关物资的分类打、包并按要求堆码整齐，并上下车。
⑮楼梯，楼层通道照明安装及维修；现场临水，临消甲方安装好后移交给乙方，移交后的维修保养都由乙方负责。
3）砼工程
清理基层、排水、夯实；移动混凝土固定泵；泵送管卸车、铺（架）设并固定砼泵管；浇捣各种砼垫层、散落砼的收集使用；砼的浇捣、收光、养护(含蓄水养护、覆盖养护（覆盖养护膜由乙方自购）等）；浇筑完毕后泵管拆卸、清洗并运到甲方指定地点：（略）
①所有现浇层、基础、梁、板、柱等砼的浇筑捣固及找平压实（不少于两遍）且压纹顺直、（略）面验收优良（观感评分“好”、不用砂浆找平、天棚达到不抹灰质量要求）标准、厨卫间达到可直接做防水层的要求；包括模板的冲洗、润湿、砼泵机（管）安装拆除清理维护、施工逢清理、（略）提供及拦设（材料由乙方提供）、砼的养护及成品保护（包括成品钢筋）、雨季砼浇筑后收面薄膜提供及覆盖（材料由乙方提供）、架空跳板、架板的搭设、拆除、止水带、止水条等相关工作。特别提示：（略）面混凝土浇筑方式：（略）
②养护、保护材料的提供、保管和回收，（略）面清扫（特别是落地砼的及时清理回收）。（1.落地砼超过0.3m3的不及时清理回收，按（混凝土材料费+泵送费）*1.1倍收取违约金，不足150元的按150元/处，收取违约金并在当月结算中扣除，相关方量以现场收方为准，若乙方管理人员拒绝签字，则按甲方现场管理人员开具单据为准，并收取乙方200元/次拒绝签字违约金；2.爆模事件导致混凝土及材料浪费及造成不良影响的，按（混凝土材料费+泵送费+模板材料费）*1.1倍收取违约金并在当月结算中扣除，相关方量以现场收方为准，若乙方管理人员拒绝签字，则按甲方现场管理人员开具单据为准，并收取乙方200元/次拒绝签字违约金）。
③现场搅拌零星砼（除商品砼外的所有砼、构造柱、过梁、平板、垫层、压顶、腰带、雨棚等）砂的筛选，石子冲洗，搅拌机的提供及前后台运输、计量、搅拌，即直到各工作面的所有垂直、水平运输工作内容（包括水泥的搬运等）。
④砼损耗率控制在0.5%以内，按施工图计算工程量扣除钢筋所占体积计算工程量。
⑤砼完成浇筑后2天内将砼小票交付甲方，且砼小票管理人员须出具书面委托书，若不按时上交砼小票，甲方有权按50元/张对乙方收取违约金。
⑥砼地泵、泵车、泵管的保管；泵车电源接线；砼罐车出场的清洗。
⑦砼浇筑过程中因劳务原因发生堵管、爆管等情况、由劳务负责处理，砼的清理费用、浪费的砼材料费用由劳务承担。
⑧零星浇筑砼所需料斗、钢丝绳等材料机具由乙方承担。
⑨砼浇筑后成品的修补工作，以及室内、外回填后的重新硬化，可进行计量。
⑩测温管及降温管的埋设工作（如有）。
⑫冬季施工的养护措施。
⑬砼损耗的三方控制措施。
⑭为保证砼外观及成型质量，地下室梁、板、柱必须打磨，达到不装饰标准。
⑮砼顶板等与防水面接触的混凝土面须找平压光。
⑯砼养护材料由乙方提供。
⑰（略）混凝土（略）由乙方提供。
⑱结构砼浇筑完成40天内，楼层内模板、木枋、架体等拆除清理后，需达到移交下到工序条件(砌筑、地坪)。
⑲按照甲方要求进行砂浆和砼取样、试块制作、试块保护笼的制作以及试块配合送检等。
⑳按照甲方要求配置相关安全及质量专业技术人员，按甲方要求完成施工范围内的相关实测实量。
4）脚手架工程：
①乙方必须按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ（略））相关构造要求和安监站、施工方案、技术交底相关要求和规定进行搭建和拆除。
②本工程所有脚手架工程搭拆和维护，（略）马道、安全通道、（略）、防水及电梯安装脚手架、悬挑架的工字钢及卸载钢丝绳安装拆除、钢管刷漆（油漆用量为1kg/20M钢管，超出此用量部分，由乙方承担费用，在结算时予以扣除）、踢脚板及安全挡板和分层标识板刷漆，及竣工验收前的安全围护栏杆、（略）、“四口五临边“、施工通道口、栏杆、各加工棚水平防护等安全与文明设施搭拆。
③所有工序、工作都必须符合四川省标准化文明施工的要求及《安全管理协议书》中的安全目标。
④按施工方案进行水平防护的搭拆，上、（略）及梭槽的搭拆。
⑤要求做到现场验收及检查符合国家标准及文明施工要求，并一次性验收合格达标。
⑥模板、木枋应由乙方按甲方编制的方案及进度提供需用量计划，报甲方审定，按双方签字的材料数量限额使用；架管损耗率控制在2%以内、扣件损耗率控制在3%以内、顶托损耗率控制在2%以内。以上材料超过上述损耗率部分由乙（略）场价格和损耗数量全额赔偿并外加10%的采购及管理费用，节约部分按项目与劳务5：5比例分成。上述费用在主体结构工程款和结算中直接兑现。
⑦保证现场文明施工参照模板工程中安全文明施工执行。
⑧后浇带出架体的独立搭拆及回顶
5）砌筑工程
①各种砖砌体、砌块的润湿，场内水平及垂直运输，（略）层的装卸、堆码、清扫的水平及垂直运输。
②所有墙体的砌筑，所有管、线、盒、槽、洞的留设，槽、洞按规范修补，预制过梁的制作、安放、拉结筋安放、砌筑前的基层清理；包括因设计变更、交叉作业损坏的补修和堵砌施工洞。
③（略）铺设、收捡架板等工作。
④砂浆制作砂的筛选，冲洗，搅拌机前后台运输、计量、搅拌，即直到各工作面的所有垂直、水平运输工作内容（包括水泥的搬运等）。
⑤各部位、各种拉结筋的安放和构造植筋（包括植筋胶和相关工具设备）。
⑥所有的构造柱、圈梁、包框柱、压顶砼、厨房及卫生间反坎等砼构件的混凝土浇筑养护、钢筋绑扎、模板安拆。后塞口预制三角砼砖的浇筑、养护及安装。
⑦施工用皮数杆、木靠尺制作，安全警示牌及标语挂安。
⑧乙方必须派有技术经验的专业测量人员，根据甲方提供的控制线（点），进行砌筑工程的测量放线工作。所有砌体工程必须先做样板，经建设单位：（略）
6）内外墙抹灰工程
①本工程的所有装饰及内外抹灰、楼地面工程、补烂等；屋面工程（包括所有项目及屋面工程，不含防水）；散水、明（暗）沟、砌砖（若有）；分格条制作安装；各项工程的辅助工作（筛砂、发水、润湿、基层清理、室内地坪土方夯实、补洞、打钻砼堵砌体孔洞、不论门窗安装先后顺序导致的所有收口收边、水电洞口、箱盒周边、管线槽、收边补烂，所用材料的现场二次、多次转运、文明施工、卫生清理、安全管理相关工作。所有装饰及内外抹灰，必须先做样板，经建设单位：（略）
②室内抹灰及相关工作操作脚手架搭设拆除。
③所有地坪、屋面、水泥砂浆、面层、砼的成品保护、养护工作，养护材料的提供、保管、回收。
④塔吊、提升机及周边，搅拌机前后台建渣卫生清理及文明施工工作。
⑤包括所有磁砖、地砖铺贴，花岗石铺贴。
⑥包括室内所有内墙涂料、乳胶漆施工，材料甲供。
7）临时设施搭建及基础施工：
按照甲方施工方案的要求，搭设所需临时生产设施（钢筋加工厂、木工加工厂、砂浆搅拌棚等）、施工塔吊和室外电梯以及其它施工机具设备的基础、所有机具设备的水电管线安装配套辅助工作、隔离栏（网）搭拆、机械设备以及小型机具的安装等（搭建临时设施的辅助材料及所需机具费用均由承包人承担）。
8）施工管理、安全生产管理及文明施工：
①施工管理：施工期间为强化质量管理，达到“天府杯”和“四川省级安全文明标化工地”的要求，提高安全生产管理、文明施工的意识，乙方必须建立现场管理班子，根据工程情况配备足够管理人员，至少包括项目负责人、生产负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、材料负责人，施工管理人员人数必须满足现场施工需要，班组作业必须由班组长带班作业，安全管理人员配置必须满足国家规范规定：作业人员50人以下的，设1名专职安全员；50人～200人的，设2名专职安全员；200人以上的，设3名及以上专职安全员，并应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。安全管理人员素质符合规定要求，持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证，证件报劳务发包人备案。所有管理人员必须持证上岗、常驻现场负责施工管理及相关工作，并每天进行现场安全生产、文明施工检查（包括宿舍和厕所及环境卫生）其检查结果报甲方备案。
②乙方应当依照国家和省、市的现行关于安全生产及文明施工的各种法律、法规、条例等规定进行生产和管理，建立健全安全生产管理体系，按要求配备专职安全员。对从业人员进行安全生产教育和培训，建立规范的从业人员培训教育档案，未经教育培训合格的人员不得上岗作业。乙方从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。负责对进场班组人员每周进行一次安全生产、文明施工、质量控制培训教育，并作出书面记录（所有人员必须签字），及时报送甲方，每缺少一次将给予200元违约金。
③乙方负责施工现场的文明施工，（略）完工后做到材料收捡干净并回收利用；乙方必须确保承担范围内的作业面达到标准化文明施工要求，收捡清除建渣或材料、工具时，（略）至甲方指定地点：（略）
④乙方必须保证每天住宿房间清洁卫生和环境卫生。被子、鞋袜、衣帽及工具用具摆放整齐。
⑤机械操作人员：所有机械操作人员由乙方自理并持证上岗。
9）乙方自备的机具及材料、劳保用品如下：
①本工程所需的所有施工机具、设备、工具、用具、配电箱（现场二级配电箱开始）、电线、电缆、养护（冲洗）用软水管，抬杠、绳子、滑轮，均由乙方自备并安装，费用自理。
②劳务作业人员须统一着装，工作服、安全带、安全帽（须在甲方合格劳保用品供应商中进行采购指定的品牌）、绝缘靴及特种作业人员的保护用品均由乙方提供。
③扎丝、铁丝、钉子、焊料、套管、封口胶、泡沫密封条、外墙螺杆堵眼材料、脱模剂、隔离剂、对拉螺杆(含止水螺杆)及配套套管、山型卡、蝴蝶扣、拉片、垫片、混凝土垫块及内撑、步步紧等辅助材料。
④振动器（棒）、焊机、竖焊机及施工用电缆、照明灯具（含缆线）。
⑤乙方自备所有施工机具、设备（须提供具有相应租赁、（略）证明）、工具、用具、配电箱、电线、电缆、材料、安全用品、工作服（按中建CI要求制作）及劳保用品须合格并符合现行安全标准要求。
10）竣工验收
竣工验收前的清洁卫生工作（包括人工费、工具、用具及材料费）。
11）后勤服务工作
工人宿舍房间内所有设施均由乙方自行提供，并符合甲方及四川省标准化文明工地的标准要求。
8.所有材料的场内运输及二次（或多次）转运、装卸车费用（含甲方供应材料）以及由于甲方原因（或业主原因）导致的每月累计停工10日内的窝工费用。
9.为满足质量、安全、工期、施工便利或其他因素而采用的技术措施；为确保冬、雨季施工期间正常施工所发生的全部费用均已包括在合同综合单价内，不做任何调整。
10.履约期间发生的任何窝工及因气候等原因确实无法施工时，乙方必须根据工程实际情况并征得甲方同意后可调剂施工人员，由此发生的各项费用均已包括在合同综合单价内。
11.施工期间的工完场清的清扫用工、CI标化现场用工；迎接突击检查发生的用工。
12.现场生产临时设施搭设和拆除的用工，搅拌机械的操作和保养、配合安拆输送泵管、清扫、清洁用工。
13.工人（略）打扫卫生及维修用工；现场临时厕所的清理工作；施工现场内配备足够的保安人员（统一归甲方管理）所发生的费用。
14.整体工程各工作面内的安全防护、文明施工用工。
15.配合现场临时用水、用电（甲方提供部分）的安装、改线、拆卸等用工。
16.由于乙方失误所造成的返工，乙方应无条件返工，返工费用由乙方自行承担，同时甲方追究因乙方失误返工造成的经济损失，并对乙方按造成的经济损失的双倍处违约金。
17.工程整改期及工程保修期内发生的以及在工程交验时自身施工范围内的所有配合用工。
18.乙方应按照政府有关部门规定需缴纳的费用。
19.自身施工范围内和协助其他分包的成品保护用工。
20.钢筋房、木工房的机具及其耗材费用。
21.现场用电由甲方提供二级配电箱，二级配电箱以后的开关箱、电缆、电线等用电设施由乙方提供。
22.约定由乙方自备的工具和乙方提供的辅材，该工程甲方要求乙方提供的辅材和小型机具。
23乙方应在甲方组织下与上一工序之间交接场地，对有异议的地方及时向甲方和上一工序提出，后期不得以场地问题向甲方签证及赔偿。
第四条：工程款结算及付款方式：（略）
1、结算条款
1.1、乙方每月须经甲方综合考核（质量、安全、工期、服从总包指令、限额领料、劳务用工管理、环保、综合治理等方面），考核合格后方可办理工程款结算。双方按乙方已完成且经验收合格的工程量与已完成并验收合格工程的安全文明施工费，于每月20日办理结算。
1.2、若甲方需要使用零星用工，需办理合同外签证。甲方申请部门经办人先提出用工申请并填写《合同外签证工作指令》，甲方申请部门领导、商务经理：（略）
1.3、签证发生后甲方申请部门、商务部如实做好收方记录并填写《合同外签证工作记录汇总表》，经甲方项目经理：（略）
1.4、双方办理的《工程款审批表》（月度结算）只作为甲方支付乙方进度款的依据，不作为双方最终结算依据。甲方从未授权项目章及工作人员签认最终结算类文件的权力，乙方表示知晓。甲乙双方最终结算《分包（供）工程完工结算审批表》（略）董事长签字后方可正式生效，仅有项目经理：（略）
2、工程款的支付
2.1、付款方式：（略）
（略）本工程无预付款。
（略）甲方通过转帐方式：（略）
2.2、工程款的支付经双方商定，按照以下方式：（略）
具体付款节点详见付款节点列表
（略）
支付节点
支付比例
1
地上2层顶板浇筑完成后
70%
2
地上10层顶板浇筑完成后（每完成8层为一个节点）
70%
3
主体结构封顶
70%
4
每15层抹灰、腻子、地坪等内装全部完成后
70%
5
所有砌体、抹灰、楼地面全部完成，经业主、（略）验收合格
75%
6
乙方承包的所有项目施工完成，验收合格后，办理工程结算。工程竣工后（待甲方与业主工程竣工结算并经业主书面确认后，办理了工程竣工验收手续且取得《工程质量竣工合格证书》、签订工程保修合同后，业主支付款到账后7日之内），甲方支付至结算总价的97%
97%
7
质保金额
3%

2.3、本工程质保金的具体退还方式：（略）
（略）本工程获得四川省“天府杯”且工程竣工验收合格满1年，退还2%的质保金；
（略）本工程质保期满两年后，剩余1%保修金扣除相关费用后甲方一次性无息付清。
3、甲方有权对乙方工人工资的发放进行监督，乙方对农民工工资发放必须通过乙方账户直接转账支付。乙方每月按支付比例制作工资发放表，并及时上报农民工花名册、劳动合同、考勤记录、工资发放表等相关资料到甲方备案，确保工人工资的按期足额发放。如因拖欠工人工资导致工人讨薪、聚众扰民事件，或乙方的任何人员(包括其雇佣人员)未经甲方的同意，以索要工资、工程价款等名义，擅自进入建设单位：（略）
4、乙方应有一定的资金筹措实力和能力，工程进度款若因业主付款滞后或因甲方资金周转等原因，导致甲方不能及时按照合同约定向乙方支付工程款时，乙方应筹措资金保证工程进度，不得以资金不到位为由停工或误工，并同意不对甲方进行工期、费用等任何方面、任何形式的索赔。
5、（1）本合同所涉应税行为计税方法
〇一般计税方法●简易计税方法
（2）乙方属于〇一般纳税人〇小规模纳税人〇其他
（3）乙方应在甲方付款前按结算金额全额向甲方提供合规增值税普通发票（包含税务机关代开），税率16%（如有变动，乙方按实缴纳）。
(4）以下情况之一，甲方有权拒收
①乙方开具虚假发票的
②乙方开具发票种类错误的
③乙方开具发票上记载的信息错误的（如：甲方与乙方基本信息、（略）码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；
④汇总开具增值税普通发票时，（略）开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；
⑤其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。
（5）若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第（4）款情形之一的，则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的，甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。本款中甲方拒收发票，或甲方暂停支付款项等行为，不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。对于不合格发票甲方有权按其票面金额的20%进行惩罚。
（6）若甲方从工程款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的工程款金额开具增值税发票。本合同中约定的甲方向乙方支付的违约金均为含税金额，在甲方支付违约金前，乙方应按扣除前工程款金额，向甲方开具增值税发票。
（7）开具增值税普通发票要求如下：

甲方增值税发票开具信息
纳税人名称：（略）
（略）
（略）
（略）024296D
税务登记地址：（略）
（略）
税务登记联系电话：（略）
（略）
税务开户银行名称：（略）
北京银行总部基地支行
（略）
（略）（略）3

备注栏信息
项目名称：（略）
项目地址：（略）
乙方增值税发票开具信息
纳税人名称：（略）
（略）
税务登记地址：（略）
税务登记联系电话：（略）
税务开户银行名称：（略）
（略）
注意：开票时请仔细核对信息是否正确，经办人开票信息错误导致发票无效责任自行承担
第五条：工期
本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、乙方须无条件按时完成（法律法规所指不可抗力因素除外）。
1.开工日期：本劳务分包工程拟定于2018年10月20日开工（具体开工及各节点工期以甲方现场书面通知为准）；
完工日期：本劳务工程定于2019年2月20日前完成，具备竣工验收条件；
合同工期总日历天数：120日历天；
乙方进场具体的开完工日期，均按甲方的规定办理书面的开工、完工时间确认表。甲方项目经理：（略）
2.乙方必须确保进场劳动力数量充足，在施工期间如因乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划（含月进度计划）不能按期完成，甲方按照（略）/天（参照业主合同奖罚条款）对乙方收取违约金，乙方必须积极调配劳动力以满足要求：乙方应严格按照合同工期完成合同约定的工作内容，若总工期拖延，甲方将按（略）/天乙方收取违约金；对于非乙方造成的工期延误，乙方应在事件发生三日内书面报告甲方，建设单位：（略）
3.合同履行期间，如乙方工程进度确实无法满足甲方要求，甲方有权单方终止合同，乙方同意无条件及时退场，向甲方支付合同金额10%的违约金并向甲方赔偿一切损失。
第六条：工程质量与检验
1.本劳务分包工程质量标准为：确保“天府杯杯”、（略）CI银奖；工程质量的具体验收标准：主体结构达到不抹灰质量标准，无吊顶房间天棚、地下室混凝土结构达到不抹灰标准。若达不到清水混凝土质量标准，上述部位的天棚、地下室砼墙面因此而发生剔凿、抹灰时，乙方承担混凝土墙面剔凿、抹灰的全部费用（含材料费）。外墙外保温施工时结构偏差部位超过国家规范允许范围内的处理费用全部由乙方承担。
2.乙方在展开每道施工工序前，需进行样板施工，待甲方职能部门点评确认后，方可按甲方职能部门确认后的样板展开大面积施工；乙方施工完每道工序后，需报甲方职能部门验收合格后，方可进行隐蔽或下一道工序；对未进行样板施工直接开始大面积展开施工的或未经过甲方职能部门点评确认样板直接大面积展开施工的，甲方将按（略）/次起对乙方处违约金，若因相关事件导致监理、业主罚款的，从乙方当月结算中双倍扣除。
3.乙方必须确保工程质量达到合同约定的验收标准，若因工程质量达不到甲方要求，造成返修、返工或其他损失，乙方必须承担所有费用。
4.施工过程中，甲方按规定进行检查，凡因乙方原因造成的质量不符合要求，达不到本合同约定的质量等级，甲方有权向乙方要求返工、拆除、重新施工，乙方同意接受直至达到合同约定验收标准，并在要求的时间内完成。如果乙方未按照甲方要求按时整改，在质量检查中每发生一次不合格，则甲方将按500元/次对乙方收取违约金。甲方也有权自行安排返工、拆除、重新施工，所发生的费用均由乙方承担。
5.本劳务分包工程具备隐蔽验收条件或达到中间验收条件后，分包方应进行自检，并在隐蔽工程或中间验收前48小时内书面形式通知甲方验收。验收合格，甲乙双方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方负责整改或返工，直至满足合同质量要求。
6.合同履行期间，如乙方施工质量确实无法满足甲方要求，甲方有权单方终止合同，乙方同意无条件及时退场，向甲方支付合同金额10%的违约金并向甲方赔偿一切损失。
第七条：工程变更
1.乙方所有变更须经业主及甲方确认后生效，所有签证、变更经甲方现场生产经理：（略）
2.确认工程变更价款
2.1确认工程量变更价款遵循以下原则：
工程施工过程中的设计变更均由乙方完成：如引起建筑面积的变化则按变更后的建筑面积计算乙方的价款，如未引起建筑面积的变化则所有涉及的费用均已包含在合同综合单价中。
2.2如单项设计变更所引起工程价款的变化在（略）以内，则该项设计变更不予以计算；若单项设计变更所引起工程价款的变化超出（略），则该项设计变更的款项按照全额进行计算。
第八条：工程结算
1.乙方应按完成的实际工程量与甲方核实、确认工作量。对乙方未经甲方认可超出设计图纸范围或因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计算，并由乙方承担由此造成的经济损失。
2.因建设单位：（略）
3.进度结算程序：由乙方每月申报已完工程量清单，经项目工程、技术、质量、安全、材料人员在两天内评价签字，经甲方预算员进行工程量的核定，并依据评价结论和本合同规定办理结算，交项目生产经理：（略）
4.本合同所有约定工作内容完工后15天内，乙方向甲方报送工程结算资料，由甲方项目预算员确认收到完整结算资料后，45天内办理完结算，送项目生产经理：（略）
第九条：合同履约保证金
1.本工程合同民工工资发放保证金、工程履约保证金、安全保证金（总称为履约保证金）为人民币5万元/万平方米。从甲方支付给乙方的前三次工程款中等额扣除，不足则顺延，扣完为止。
2.履约保证金分三次退还：在乙方全面履行完成本合同责任和义务的前提下，甲方将无息返还。
3.如乙方不能全面履行本合同约定的义务，则甲方有权将履约保证金的部分或全部处置作为对甲方的赔偿，如全部保证金仍不足以补偿甲方的损失，甲方有权从乙方应得的任何款项中扣除或依法追索。
第十条：组织保证
1.甲方派项目经理：（略）
2.乙方法定代表人委托作为现场负责人,全权负责履行施工现场乙方的管理职能。乙方现场负责人必须在合同期内坚守在施工现场，不得擅自离开，每擅自离开一天，乙方承担违约金（略）/天。
3.如果甲方有充分理由认为乙方现场负责人不能正常合格的代表乙方履行合同约定的义务，甲方有权要求乙方在3日内撤换乙方现场负责人。
4.在开工时，乙方应及时向甲方提供人员花名册，明确工人、技术人员、管理人员的姓名和职务，并委托劳务负责人、安全负责人、质量负责人、技术负责人、资料签收人、混凝土施工管理负责人、劳务管理员，负责施工现场的安全、质量和技术管理及资料签收工作，同时向甲方提供乙方运入现场的机械、设备仪器的说明和资料。
5.乙方应配备至少一名技术负责人，并按施工面积每5万平米配置一名专职技术人员，如未按要求配备，甲方有权收取（略）/人/月的违约金的扣除。
第十一条：施工计划
乙方应于工程开工前3天内向甲方递交2份施工计划，阐明为完成本合同工程所准备投入的劳动力计划、辅材、小型机具、设备等计划安排；甲方在接到乙方施工计划的3天内提出整改意见，乙方应根据甲方意见和施工进展情况，对自己的施工计划进行调整。乙方应严格按照甲方最终确认的施工计划，配备足够的劳动力、管理人员、安全负责人、设备和机具，运用先进的施工工艺，合理安排工序，并接受甲方的现场总体安排，并参加安全技术交底，严格按安全操作规程组织施工。
第十二条：乙方及其参加施工人员的条件及要求
1.乙方须持有营业执照、资质证书、外出施工证明、法人委托书、安全生产许可证、税务证书、组织机构代码证等有效证件原件并将加盖单位：（略）
2.乙方劳务作业人员必须是18至50周岁的身体健康的男性公民，进场工种的人数必须满足现场进度计划要求，并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人员，乙方人员进场试用期为15天，经考核不能胜任工作，应立即退场，往返一切费用自理。
3.乙方进场人员应保持相对稳定，不得随意调换，若确因施工需要发生变更，应经项目经理：（略）
4.在合同履行期间，乙方必须遵守甲方有关规章制度，服从甲方的工作安排、技术指导和调动，不得随意退场，否则由乙方承担由此造成的全部经济损失。
第十三条：双方职责
（一）甲方职责：
1.甲方按时提供施工图纸，及时提供施工现场所需材料、设备等，进行技术、质量、安全、进度的文字交底，对乙方施工人员定期进行质量、环境和职业健康安全教育。
2.负责协调施工中各工序之间的配合工作，并对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查。
3.检查隐蔽工程，办理各项签证及工程验收结算工作。
4.按合同规定向乙方支付工程款。
5.甲方根据现场实际有权调整乙方承包的工作内容。
6.甲方为项目购买意外伤害险，其中意外伤害赔付60万元，医疗赔付额度6万元。当出现意外伤害事件超出双方投保赔付额度的部分，甲乙双方5：5分担；但责任单位：（略）
（二）乙方职责
1.乙方应根据本工程质量情况按甲方要求自行调节模板投入使用量。
2.乙方应与其下属所有作业人员签订劳动合同，按甲方要求组织合格的作业人员进场，不得将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人，否则甲方有权提前终止本合同，选派其他施工队伍进场施工，且乙方须承担本合同总额或结算额的5%的违约责任。
3.服从甲方的统一指挥，遵守甲方在质量、环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度，甲方对乙方进行质量、环境和职业健康安全教育时，乙方人员必须全部参加。
4.严格按甲方质量管理体系要求、施工图纸和甲方审定的施工组织设计、专项施工方案组织施工，每道工序完工后必须经甲方检查合格后方能进行下一工序施工。
5.乙方应配合甲方对其工作进行初步验收和竣工验收，以及甲方按建设单位：（略）
6.乙方根据工程进度需求及甲方要求，及时组织人员进场和退场，无论因任何原因出现的窝工现象乙方均应自行调整劳动力和机械设备等，并且同意自行承担全部责任且不索赔任何费用。
7.乙方负责甲方现场临水临电设施安装完成后的维护管理工作；（略）梯间和地下室通道低压照明的安装与维护。
8.乙方必须购买意外伤害险，其中意外伤害赔付额度不少于40万元，医疗赔付额度不少于4万元。当出现意外伤害事件超出双方投保赔付额度的部分，甲乙双方5：5分担；但责任单位：（略）
9.双方约定，双方必须设立收发文邮箱：（略）
10.乙方员工及工人入场前须提供体检报告，患有疾病或不适宜从事相关工作的人员禁止入场，否则一切责任由乙方全部承担。乙方在进行施工作业时应为职业病提高防范措施，若因乙方工人因各类环境（包括但不限于施工作业恶劣等）产生的职业病由乙方全部承担。
11.劳务实名制管理
11.1劳务人员用工管理实名制。劳务进场时，分包需及时提供劳务人员身份证复印件，并组织班组人员在我项目部综合办处采集照片，办理门禁卡。劳务人员进出（略）必须使用门禁卡，否则，甲方有权做出相应惩罚。
11.2劳务人员住宿管理。劳务人员进场后，分包相应的劳务管理人员负责向我项目部综合办相应管理人员提供真实的劳务人数，由综合办管理人员安排进驻（略），分配宿舍床位。
11.3以班组为单位：（略）
11.4工人退场时签订退场承诺书，办理退场手续。
12.（略）管理
12.1劳务工人由单位：（略）
12.2门禁卡由项目部办公室统一管理、制作、发放。每张门禁卡只限本人使用，不得转让给他人或多人共用，（略）运行情况的日常检查。全体劳务单位：（略）
12.3劳务单位：（略）
第十四条：安全文明施工标准（详见附件11：《劳务分包单位：（略）
1.本工程必须获得四川省安全文明施工标准化工地（合同单价中已包含达到此标准所需的费用建筑面积元/m2），若达不到四川省安全文明施工标准化工地，甲方没收乙方上述费用并对乙方收取违约金人民币10万元/栋，同时甲方有权将乙方清退出场，所造成的损失均由乙方承担。施工现场各专业工种的管理均按照四川省标准化工地要求进行管理，乙方必须服从和执行。
2.现场材料要按照甲方的要求随时清理干净，码放整齐，周转材料要按甲方要求随时清理干净，码放整齐，分规格标识清晰，同时办理材料入库登记手续，并刷好各种标志。若因乙方原因未完成，或认为应增加费用而耽搁了时间，甲方有权委托其他承包商进行此项工作，所发生的费用直接从乙方核定进度款中扣除，且乙方承担500元/次的违约金。
3.劳务分包均要做到工完、料净、场清，并随时保持清洁。在甲方领导或其他政府有关部门检查工作时，确保现场整洁令甲方满意。若因乙方原因做不到，或认为应增加费用而耽搁了时间，甲方将委托其他承包商进行此项工作，所发生的费用直接从乙方核定工程价款中扣除，且乙方承担500元/次的违约金。
4.乙方投入的安全文明施工费不低于双方结算金额的2%。
第十五条：安全
1.工程开工前，乙方应根据国家有关规定为其作业人员办理各类保险并支付保险费用（建筑工人社会保险如由甲方统一购买，则相关费用甲方将从乙方工程价款中予以扣除）。乙方必须购买意外伤害险，其中意外伤害赔付额度不少于40万元，医疗赔付额度不少于4万元；同时甲方为项目购买意外伤害险，其中意外伤害赔付60万元，医疗赔付额度6万元。当出现意外伤害事件超出双方投保赔付额度的部分，甲乙双方4：6分担；但责任单位：（略）
2.本工程外架、安全防护具体做法全部参照招标文件及专项方案实施。
3.在施工期间，乙方确保按甲方下达的施工安全技术交底执行，严禁违章操作，以确保安全施工；同时须按照甲方要求和四川省标化工地要求完成现场各种安全设施的搭建和防护，并做好标识。如因防护设施未到位、不完善而导致的伤亡事故，责任均由乙方承担（包括赔偿费用和伤亡指标），甲方并不因此承担责任。
4.若业主、（略）或政府各部门组织现场专项检查时发现存在安全隐患（甲方曾经有过要求而乙方未按要求完成），并影响了安全文明标化工地的评定，甲方除了按（略）/次对乙方进行违约金的扣除外，还要进行未达标的处罚，此违约金直接从乙方工程进度款中扣除。凡因乙方违章指挥及违章操作造成的安全事故责任及损失均由乙方承担。
5.乙方应为进场施工人员按照中建企业要求，配置齐全安全帽、安全带、安全鞋等各种劳动保护防护用品（安全带、安全帽须在甲方合格劳保用品供应商中进行采购），并且统一工人服装。
6.乙方所有进场施工人员必须遵守甲方的安全管理规章制度要求，甲方在安全巡视检查中，每发现一次乙方施工人员违反甲方的安全管理规章制度要求，按照《仁和春天国际广场、国际花园项目工程安全管理奖罚规定办法》中相关规定收取违约金，并直接在工程进度款中予以扣除。
7.签订本合同时必须签订安全施工合同；其他安全规定详见安全合同。
8．每收到一次监理或业主通知单，要求对质量、安全进行整改的应进行处罚。
9.安全事故的处理：（详见《安全管理协议书》）
9.1若现场发生安全事故，乙方必须立即上报甲方，积极采取紧急措施制止事故事态的扩展，组织全力抢救伤员，保护事故现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做出记录或拍照。同时不论是何方责任均应由乙方先行支付费用，第一时间对人员进行抢救治疗，并以乙方为主体积极进行善后处理工作，甲方不直接对伤亡职工及家属。
9.2乙方所有进场人员必须遵守甲方的安全管理规章制度要求，否则，甲方有权对乙方进行惩罚性违约金的处罚。
9.3乙方在甲方施工围挡外发生的任何事故，均由乙方自行处理，并承担全部责任。
9.4在甲方施工围挡内，乙方导致的一切（含第三方）人员伤亡、财产损失及费用增加，均由乙方自行协调处理，且相关费用均由乙方自行承担；如果乙方拒绝处理或处理不善，导致第三方人员直接请求甲方协调或者给甲方工作造成不便，则甲方有权代为处理，由此产生的全部费用甲方均有权直接从乙方工程款中扣除，乙方对此无异议。
9.5安全事故责任划分：在甲方施工围挡内，乙方导致（含第三方）人员伤亡、财产损失及费用时，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，另外甲方有权按照如下原则对乙方收取惩罚性违约金：
1）单次事故的赔偿、协调及医疗等所有费用为A万元，保险理赔为B万元，实际损失C=（A-B）万元，甲方对乙方收取的惩罚性违约金如下：
（1）C≤10，则甲方向乙方收取0.7×C万元的违约金，违约金直接在乙方工程款时予以扣除，乙方对此无异议；
（2）C＞10，则甲方向乙方收取0.5×C万元的违约金，违约金直接在乙方工程款时予以扣除，乙方对此无异议。9.4因为乙方的责任（故意行为、自身身体疾病、严重违章、打架斗殴、擅自雇用不符合年龄和身体健康条件的人员、未能定期做好螺栓、锁销、钢丝绳的检查、保养工作、等）造成的安全事故，由乙方自行承担经济责任及法律责任，乙方应按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，妥善处理好善后工作。
9.6承包人不服从发包人安全生产管理、违章作业、冒险进入施（略）及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，由乙方自行承担相应后果和经济损失。
9.7承包人在运输材料过程中，与第三方发生安全事故，造成伤亡或财产损坏的，由乙方自行承担相应后果和经济损失；第三方造成承包人伤亡或财产损坏的，由乙方与第三方自行解决纠纷。
9.8承包人的车辆进出工地，必须服从发包人的指挥，文明驾驶，若车辆对发包人的财产（大门，（略），围挡等）造成损坏的，由乙方自行承担相应后果和经济损失。
9.0发包人违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，承担相应后果和经济损失。
9.10由于发包人主要责任造成的伤亡事故，承包人有权要求发包人进行经济赔偿。由于承包人主要责任造成的伤亡事故，发包人有权要求承包人承担违约责任。
9.11乙方每月向甲方安全部门上报安全费用统计表（安全生产经费使用情况）。
第十六条：材料管理
1.乙方必须书面明确专职材料人员，并负责与甲方进行材料业务联系，与甲方共同验收进场材料并及时退还材料（指甲方提供的材料等），必须由乙方指派的专职材料员与甲方办理书面确认。
2.甲方仅提供如下材料：钢筋（已加工）、商品混凝土、成品工业化构件、水泥、砂、石、砌体、模板、木枋、架管、扣件、顶托、（略）、套筒。布料机由甲方提供，乙方负责其日常维护保养及维修工作。
3.乙方提供的材料：除甲方提供的材料以外的工程所需材料，包括但不限于二级配电箱以后的开关箱、电缆、电线等用电设施、照明灯具（含缆线）、养护（冲洗）用软水管，抬杠、绳子、滑轮、扎丝、铁丝、钉子、焊料、套管、封口胶、泡沫密封条、脱模剂、隔离剂、对拉螺杆(含止水螺杆)及配套套管、山型卡、蝴蝶扣、拉片、垫片、混凝土垫块及内撑、步步紧等辅助材料。乙方是在熟悉本工程图纸并了解本工程图纸细部做法，除甲方提供外所需材料均由乙方提供。
4.材料计划：乙方必须提前3~5天报送材料需用计划，主材计划必须提前10天报送，特殊材料应提前20天以上报送甲方，并在材料（指乙方提供材料部分）进场后将相关资料（如进场验货记录、检测试验报告等）送交甲方物资部存档。乙方不按要求或不及时提交相关物资计划单时，乙方应向甲方承担300元/次的违约金。
5.材料进场：甲供材料进场时，由甲、乙双方共同验收交付乙方，乙方签收后负责材料的卸货、使用和保管。乙方不按要求、不及时或拒绝确认相关物资计划单及收货（送货）单时，乙方应向甲方承担300元/次的违约金。
6.乙方必须按照甲方的要求，组织好施工现场的材料用工。具体内容包括：材料上车、卸车、吊装、搬运、堆码、维修、保养及归还等，满足现场文明施工要求。若乙方不按甲方要求完成工作，借故拖延、要挟甲方增加费用等，甲方将委托其他承包商进行此项工作，所发生的费用直接从乙方工程进度款中扣除，并视情况收取违约金。
7.材料的使用管理：
7.1乙方必须节约使用材料，严格按照材料需用计划领用材料，杜绝各种形式的浪费，甲方按照材料消耗定额或材料损耗率将材料承包给乙方，具体损耗数据如下：
（略）钢筋：以甲方现场审核的放样量为准；钢筋废料的处理，（略）场价格标准，乙方享有优先权；
（略）混凝土：按设计施工图为准。
（略）其他材料：以施工图纸及甲方要求为准。
7.2甲方按照超耗将收取违约金的原则，对乙方超耗的材料，除按原采购价赔偿外，还应追加原值10%的违约金。
7.3甲方有权对乙方的任何浪费材料的行为进行处罚，甲方根据情节轻重给予处罚，违约金金额500元/次；在工程款中直接扣除，同时甲方保留要求乙方赔偿材料原价值的权利。
第十七条：机械设备、工具及劳保用品
1.甲方仅提供塔吊、人货电梯、混凝土输送泵及配套泵管、外爬架、布料机等大中型机械设备，其余小型设备、机具均由乙方提供，包括但不限于振动器（棒）、焊机、竖焊机等。
2.乙方提供的小型设备以及小型工器具应满足国家、行业相关规定，否则甲方有权拒绝该机械设备在现场使用。
3.工人所需的所有劳保用品均由乙方自备。包括但不限所列品种，如：服装、手套、电工胶鞋、劳保服、安全带、电焊防护罩、雨衣、电焊眼镜等。
第十八条：临时设施
甲方提供的生产、生活用临建及水电设施，若由乙方损坏，乙方按原价赔偿。
第十九条：冬雨季及高温施工
1.乙方应按甲方制定的冬雨季及高温施工措施组织施工，确保工程质量达到业主的要求。
2.完成冬雨季及高温施工措施所发生的人工费用已包含在总价内。
第二十条：保修
1.本工程保修期为两年，保修期从业主核准工程主合同整体验收合格之日起开始计算；乙方在保修期内无偿维修，乙方在接到甲方的维修通知后1天内不予维修，甲方另外安排分包单位：（略）
2.本工程质保金的留置办法和退还办法，按照第四条的规定执行。
3.本工程质保金在保修期满扣除因乙方原因造成的保修扣款后，余款在7个工作日内一次性无息付清。
第二十一条：环境保护与职业健康安全教育
1.乙方在进场前必须接受甲方的入场教育。
2.乙方在施工过程中应严格遵守（略）有关环境保护的相关条例和施工扬尘综合治理办法，最大限度的控制扰民和民扰问题；如果乙方在（略）规定的施工期间施工噪声超过国家规定，则由乙方自行解决由此引发的扰民和民扰问题，甲方不承担由此引起的工期和费用的责任，如果乙方在（略）规定的施工期间施工噪声不超过国家规定，但仍引起了扰民和民扰问题，则由乙方和甲方共同向业主办理工期和费用签证，由业主解决扰民和民扰时间，并承担发生的费用。
3.乙方在施工过程中应控制粉尘污染，如被政府有关部门警告，则按（略）/次违约金；如果政府部门有违约金，由乙方全部承担。
4.乙方应保持（略）的清洁卫生环境，严禁随地乱扔、乱抛生活垃圾，禁止随地大小便，一切污物都应排放到指定地点：（略）
5.对土堆、砂堆、水泥等必须采用有效的防护措施，以防刮风时造成扬尘，如有发生甲方将对乙方做出相应的处罚与整改。
第二十二条：合同内容的变更与解除
1.乙方不能满足工期、质量或业主对承包范围有调整（变更），甲方有权调整合同承包的内容，乙方无权要求任何补偿，并继续完成履行其余合同内容。
2.甲方认为有必要时，以书面函件通知乙方解除合同，自乙方收到函件之日起，本合同解除。合同解除后，甲方根据乙方已完工程的实际价款扣除相关违约金和保修金后，支付乙方剩余工程款。
3.合同解除后，乙方应无条件立即退场，妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，并按本合同第八条约定同甲方办理已完工程结算手续。
4.本协议未尽事宜，可通过补充协议的方式：（略）
第二十三条：违约责任
1.经甲方检查认定，乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面达不到合同要求时，甲方将对合同单价中的相应部分的费用不予办理结算。
2.乙方应遵守甲方现场管理的各项规定，不得在施工现场出现偷盗、打架、斗殴等现象，否则后果自负，且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付（略）违约金。
3.乙方必须确保工程连续施工，不得未经甲方书面同意停工、擅自调出施工人员或怠工等，否则视为乙方违约。
4.乙方履行合同中有任何形式的违约，除按合同约定向甲方支付违约金外，给甲方造成损失的，还应另行赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方的直接损失、增加的费用开支、甲方向业主及其他第三方承担的责任等。违约金及损失赔偿甲方有权随时从乙方向甲方缴纳的履约保证金中直接扣除，履约保证金不足部分，甲方有权随时从应付乙方的工程价款中直接扣除，并无需事先通知乙方或征得乙方同意。
5.如甲方与业主的合同终止，本合同无条件同时终止，双方对此互不承担违约责任。
6.乙方违反本合同约定的，应当向甲方支付合同金额10%的违约金，本合同已另行约定违约金的，甲方有权选择适用较高的违约金。
第二十四条：争议的解决
1、双方发生争议时，可以通过友好协商解决纠纷；协商不成，双方均有权向重庆仲裁委员会提请仲裁，并适用该委员会的仲裁规则。双方一致确认以下地址：（略）
2、双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
2)协商要求停止合同工作，且为双方接受；
3)法院要求停止合同工作。
第二十五条：有关本合同履行的文件、资料的送达地址：（略）
甲方：结算办理前：仁和春天国际广场、国际花园项目部；结算办理后：（略）A座5楼。
乙方：，邮箱：（略）
第二十六条：合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）劳务工程单价确认清单；
（3）投标承诺函及清标问卷；
（4）合同内容；
（5）招标文件；
（6）标准、规范及有关技术文件；
（7）图纸；
（8）合同履行过程中，甲方和乙方协商一致的其它书面文件；
（9）中标通知书。
上述文件规定相互矛盾时，以排列在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以生效时间在后的为准；序列、时间均相同的或在同一份文件规定相互矛盾的，由甲方选择适用，乙方无任何异议。
第二十七条：合同生效及失效
本合同经双方法定代表人或法人委托人签字盖章并加盖骑缝章后生效。
本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
本合同在全部工程款支付完成，保修期满后自动失效。
以下无正文。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同签订时间：年月日
合同签订地点：（略）
附件1：
合同承诺书
致：（略）
1、我公司仔细、全面地研究了（仁和春天国际广场、国际花园项目主体劳务工程合同文件，我公司无条件遵守合同中的所有规定，承诺履行合同的全部责任和义务，完全接受合同单价和付款条件。
2、我公司明确综合单价，并接受按此单价进行结算。在施工过程中如遇承包范围调整，我公司同意在结算时按合同单价和实际未完成工程数量的合价从结算总价中扣除。
3、我公司确认合同中已充分考虑了工地周围环境、（略）、（略）、现场地质条件、现场条件、合同文件、工程质量标准、工期要求；并已考虑了施工措施、安全文明措施、成本投入、材料变动因素、施工不可预见费等各种内、外部因素的影响。
4、工期承诺：我公司承诺无条件接受合同范围内的如下相应节点工期和总工期要求（具体以合同文件及甲方确定为准）：
4.（略）原因影响工期累计不超过七天（含七天），结构封顶时间不变。
4.（略）承诺每延误上述规定的工期1天，（略）人民币壹万元；结构封顶时间每延误1天，（略）人民币壹万元。补偿金额上限为人民币贰拾万元整。
5、工人工资发放承诺：我公司承诺按时足额发放农民工工资。（略）在工程款支付方面可能出现的滞后，我公司承诺自行筹集资金，保证工人工资按时足额发放。（略）项目部或业主单位：（略）
6、我公司承诺：（略）要求进行安全文明施工，（略）要求进行安全文明施工，（略）的投标总价中扣除，并承担由此而造成的一切经济损失。
7、我公司承诺：（略）书面停工通知的前提下，我公司自行停止施工，此类情况每发生一次，（略）违约金人民币叁万元。
8、我公司承诺：（略）的安排或调整工作界面，我公司将严格按照清单综合单价和贵司计量进行相应的增减结算。如有违反将视同违约，我公司接受按每发生一次收取贰万元的违约金。
9、（略）在签署正式合同之后，（略）具有约束力。


法定代表人（或委托代理人）：
日期：年月

附件2：
仁和春天国际广场、国际花园项目主体劳务澄清函
致：
1、（略）确认基础部分单项报价包括地梁上口以下的全部内容，包括但不限于垫层、地梁、承台、集水坑、条基、独基的钢筋、混凝土、基坑（槽）、塔吊基础及独立基础段（土石方单位：（略）
回复：
2、（略）自行购买或租赁，（略）提供的套筒配套，若不配套，（略）提供套筒的厂家提供的与套筒配套的钢筋剥肋直螺纹套丝机，（略）提供套筒厂家商定，但所有单项单价不做调整。
回复：
3、请贵司确认，贵司所报价格已综合考虑了钢筋搭接的各种形式，包括但不限于绑扎搭接、直螺纹连接、电渣压力焊连接等，不因搭接形式的更改而调整价格。若使用广联达计算工程量汇总时按照“中轴线计算钢筋（考虑弯曲调整值）”汇总并与我司项目技术总工审核通过的现场钢筋下料表比对，取最小值。
回复：
4、（略）确认单项脚手架单价已经包含采光井脚手架、（略）等的搭拆，即封闭脚手架不能覆盖部位的所有脚手架的搭拆。上述脚手架必须满足结构施工、外墙保温及装修等与外立面施工有关的所有工作，（略）费用增加，贵公司全额承担。
回复：
5、（略）应自合同签订之日起一个月内到本工程所在地的税务机关报到，所缴纳的税率（或其他税费）按照本工程所在地税务所核定的标准执行，否则，我公司有权不予支付工程款，（略）承担。
回复：
6、（略）的单项单价中已经包括生产临建的施工费用，包括但不限于：钢筋加工房、木工房、临时地坪硬化、（略）（我公司已经施工的主干道除外）、临时办公室、楼梯临边防护等施工费用及施工范围内各种临边防护搭拆费用。我公司仅提供主材。（略）进场前已经完成上述全部或部分工作，我公司所产生相关费用，（略）第一次工程款中扣除。
回复：
7、（略）确认架管损耗率控制在2%以内、扣件损耗率控制在3%以内、顶托损耗率控制在2%以内，模板保证不少于8次的周转，以上材料超过上述损耗率部分由贵（略）场价格和损耗数量全额赔偿并外加10%的采购及管理费用。
回复：
8、（略）确认，对于安全文明施工费付款分配原则，主体为40%，砌筑为30%，抹灰为20%，地面及其它为10%。
回复：
9、（略）按照以下标准配置周转材料：标准层：水平层模板配置3层，竖向模板配置1层，支撑用脚手架配置3层，地下室、裙楼、的模板必须确保周转4次以上。若超出上述规定，按项目部的要求使用旧木方模板，并保证成型质量，（略）承担。
回复：
10、（略）确认所承接的本项目工程按照施工图纸或甲方约定的计量方式：（略）
回复：
11、（略）确认钢筋保护层垫块、混凝土内撑、（略）提供，所有板面筋均用铁马凳支撑，（略）采购，（略）承担。若因甲方要求现场制作垫块、内撑、马凳筋的，人工费用已含在相应单项的综合单价中，不再单独计算工程量。（略）确认不采用钢筋制作混凝土垫块、内撑及铁马镫、大理石垫块，（略）要求采用废旧钢筋（≤14）制作马镫（（略）要求，（略）扣款其使用材料费的1.2倍）。
回复：
12、（略）确认单项单价综合单价已包括：混凝土浇筑过程中随浇随拆的防钢筋踩踏马道，以及之前的验收通道等相关费用。
回复：
13、（略）确认现场施工作业劳务人员的意外伤害保险费用已按要求购买，（略）作业范围内发生安全事故，（略）直接与发生事故人员家属、（略）进行对接处理，（略）造成任何经济及社会影响，（略）造成经济及社会影响，（略）收取违约金2000~（略）人民币。
回复：
14、（略）确认现场施工作业劳务人员的意外伤害保险，（略）办理完毕所有保险手续，我公司在支付工程款时同期支付此项费用。
回复：
15、请贵司确认模板工程的单价已包括对拉螺杆(含止水螺杆)及配套套管、山型卡、蝴蝶扣、拉片、铁钉、铁丝、垫片、塑料圆形内衬、卡箍、脱模剂、混凝土垫块及内撑、步步紧、拼缝胶带等辅助材料、圆盘锯、刨木机、各种小型电动机具、手工用具等。
回复：
16、请贵司确认，砼浇筑采用布料机，配合布料机架设及料管清理，布料机浇筑位置的模板支撑体系加固，布料机一次无法覆盖部位采用移位或者其它措施进行浇筑，不得使用塔吊吊泵管的方法浇筑，同时不因该措施而要求增加费用。布料机的材料由我司负责，安装、拆除、随楼层调运、维护及堵管疏通由贵司负责。
回复：
17、请贵司确认，在合同签订20日内提供贵司为开展本项目所购买的保险单复印件，同时提供原件查验后返还。
回复：
18、请贵司确认，配电房及消防水池（如有）在哪家施工界面内或距施工界面最近，就由哪家单位：（略）
回复：
19、请贵司确认，合同单价包含配合检测单位：（略）
回复：
20、（略）确认，合同单价已包含从地下室室外地面标高至封闭脚手架第一层之间的落地脚手架的多次搭拆等。
回复：
21、（略）确认砌筑工程的价格不根据砌块的类型(实心砖、空心砖、多孔砖、加气砼砌块、节能砖等)进行调整，包括金属构件连接的混凝土块，后塞口混凝土三角砖制作及埋设（主体浇筑时使用余料制作）。
回复：
22、（略）确认抹灰工程的价格不根据砌块的类型(实心砖、空心砖、多孔砖、加气砼砌块、节能砖等)进行调整，（略）的费用。
回复：
23、（略）确认仁和春天国际广场、国际花园项目的价格，（略）层层高、难易程度的因素，（略）层层高、难易程度的问题对单价进行调整。
回复：
24、（略）确认车库报价清单的砌体价格适用于外墙外防水保护层及砖基础的砌筑工程。
回复：
25、请贵司确认，现场须配备专人进行实测实量工作，综合合格率必须保证在95%以上，（略）规定的实测实量标准进行检查验收，如达到此标准，按合同内的价格执行，如未达到此标准，我司将对对贵司进行罚款。实测实量合格率不低于85%，若实测实量合格率低于80%，（略）进行处罚，（略）。若实测实量合格率未能达到第三方检测要求，（略）黑名单。
回复：
26、请贵司确认，安全文明施工措施费已经包括但不限于：本工程（商业及车库）电梯井内钢管架、电梯防护架、室内斜管、楼层至塔吊通道、（略）搭拆、（略）恢复、运输道、溜糟的搭拆、（略）、铺设跳板、安全防护栏、（略）栋通道防护棚、搅拌机防护棚、水泥库房棚、防尘降噪棚、架体基础场地平整及硬化、材料堆场硬化以及堆料池砌筑抹灰、堆场及加工厂转运、所属施工范围内以及超出范围（200m）材料二次及多次转运、跑道、四口五临边防护等所有安全防护设施的搭拆及维护，（略）的多次搭拆，塔吊基础防护的砖砌抹灰以及抽排水，防护栏杆、多排立杆、横杆、剪刀撑及防护栏杆等外露钢管刷油漆，安全标志、CI标识的悬挂、维护，负责塔吊安拆的架子搭拆整改，满足安拆及安全要求。楼层水平防护（含电梯井、采光井以及其他预留洞口）的搭拆，承包范围内所有垃圾清理、材料堆码、材料转运、（略）、公共卫生清扫、（略）清洗、所有外围形象维护、甲方迎检整顿等人工，甲方安排的修补或弥补有损形象部位的处理和甲方安排的其他所有有利于安全文明施工的任务，甲方在招标文件或合同中约定由乙方负责的施工或作业的任务，承包工程范围内所有甲指分包外的工作内容。
回复：
27、（略）确认，钢筋的价格包括盘螺、盘圆钢筋的调直，同时必须配备相应的盘螺钢筋调直机。
回复：
28、（略）确认，模板及混凝土的价格已包括预留洞口、设备基础制作和安装。
回复：
29、请贵司确认混凝土浇筑施工中必须采用磨光机磨平之后再拉毛，未采用以上工艺的部位甲方将在办理结算时予以扣除。
回复:
30、（略）确认，所有需做防水部位的R角及泛水均由贵司施工，费用已包含在单价中，不再另行计算。
回复：
31、（略）确认，电梯井、阳台、连廊、露台、走廊外单独矩形梁异形梁支模架费用已包含在模板单价中，梁与电梯井、阳台、连廊、露台、走廊台之间孔洞（无板）层层搭设硬防护且此费用已包含在安全文明施工费用中，不再额外计算其它任何费用。
回复：
32、请贵司确认单项合同价中，如有贵司未施工部分，贵司同意把此部分的工程款从总结算金额中扣除。
回复：
33、请贵司确认综合单价中已包括由我司指令制作的所有实体样板（（略）），该部分工作内容不另计算施工费用。
回复：
34、请贵司确认若合同内约定的工作内容贵司无法按照我司节点要求按时完成，我司有权将上述工作内容移交其他劳务分包单位：（略）
回复：
35、请贵司确认配备专职的钢筋下料人员及材料员，将下料单提交至技术部及商务部审核签字后方可提钢筋及其他所有材料计划，如因贵司人员乱报计划造成的材料浪费均由贵司承担，下料不当造成钢筋材料浪费，扣除相应的材料费用。
回复：
36、请贵司确认在施工过程中贵司要全力配合我司要求的全部工作包括但不限于现场创优的工作。
回复：
37、请贵司确认塔吊基础抽水的工作在基坑开挖期间由基坑开挖劳务负责，贵司进场后不论基坑是否开挖完成均由贵司负责，直至工程完工交房。楼栋以内的积水抽排，未回填的基坑边缘及结构水池等积水部位，在楼栋交房前的整个施工过程中均由贵司安排抽排。（略）域内的临时集水井抽排，抽排设备由我司提供，抽排人员、安装、维护等在施工期间由贵司负责，以上费用贵司已考虑在清单单项单价中，如贵司不积极配合，我司有权安排第三方处理，发生的所有费用由贵司承担，并从本月进度款中扣除。
回复：
38、请贵司确认现场所有临边防护、楼层内施工电梯通道及门的安装、材料堆码、垃圾清理及转运至指定地点：（略）
回复：
39、（略）确认吊洞范围为所有墙面（包括外墙）、楼面洞口的一二次封堵费用已包含在相应的投标报价中，商业露台、阳台、卫生间落水管地漏、放线孔等洞口的吊洞及多次修补在单价范围内。
回复：
40、（略）（略）栋挡墙由于贵司施工原因造成的渗漏须自行进行整改及修补，且费用已包含在相应的投标报价中，如贵司整改结果未达到我司标准或不予整改，我司将安排其他劳务进行整改修补，产生费用从贵司工程款中按实际费用的1.5倍扣除。
回复：
41、（略）确认若由于施工场地的限制，导致人员无法住宿现场等所发生的增加费用由贵司承担。
回复：
42、（略）（略）栋的外脚手架搭拆及（略）梯梯步的搭拆、梯步模板的制作与安拆、楼栋范围内采光井的架体的搭拆等。
回复：
43、（略）确认扫地杆搭拆的费用已包含在模板脚手架投标价中，如贵司未按我司要求搭设，我司将安排其他劳务单位：（略）
回复：
44、（略）（略）梯间低压照明安装及材料，（略）层门低压照明及材料由贵司负责，且材料品质、规格等必须满足甲方机电部的要求。
回复：
45、（略）确认安全帽及反光背心、吊索、吊具等由甲方统一购买的，此部分费用从当月安全文明施工费中扣除。
回复：
46、请贵司确认本工程报价已按贵司施工经验、招标文件及参考图纸等资料进行报价，资料仅供贵司参考，不作为贵司中标后价格调整的依据，贵司一旦中标，合同签订后，应按甲方正式提供的施工图纸及方案施工，含税综合单价严格按照合同约定的不含税单价执行，贵司不能以任何理由进行单价调整。
回复：
47、（略）确认，钢筋以甲方现场审核的放样加1.0%的损耗为准；混凝土按设计施工图，扣除钢筋体积后计算外加0.5%的损耗为准；砌体按设计施工图加1%的损耗为准；以上材料超过上述损耗率部分由投标（略）场价格和损耗数量全额赔偿并外加10%的采购及管理费用。
回复：
48、承包单位：（略）
回复：
49、如单项设计变更所引起工程价款的变化在（略）以内，则该项设计变更不予以计算；若单项设计变更所引起工程价款的变化超出（略），则该项设计变更的款项按照全额进行计算。
回复：
50、（略）确认，关于农民工工资发放的问题，贵公司必须按照我司要求开立农民工工资专用账户。
回复：
51、（略）确认，（略）审核同意之后才能进行更换，如未经过我司同意私自更换，（略）10000万/次的违约金。
回复：
52、（略）确认，合同单价包含《项目总包与劳务分包质量管理议》中所有关于质量要求的费用。
回复：
53、（略）确认，由于本工程的施工工期较短，所发生的一切抢工费均考虑至投标报价中。
54、（略）确认，针对我司关于本工程的所有条款要求均考虑至投标报价中。
回复：



乙方（公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

年月日


附件3：
项目材料管理协议
甲方：（略）（简称甲方）
乙方：（简称乙方）
为保证仁和春天国际广场、国际花园项目材料的管理，明确职责，分清业务，本着平等互利的原则，经双方协商，现就仁和春天国际广场、国际花园项目材料管理达成如下协议，望甲乙双方共同遵守。
1、总则：
1.1劳务承包人应委派专职物资管理人员负责与项目业务往来及现场材料的管理工作。
1.2劳务承包人物资管理人员应服从项目业务管理部门的管理工作。
2、供应管理
2.1钢筋、商品砼及招标文件、招标答疑中明确的须由劳务发包人购买的材料由劳务发包人供应，其余材料由劳务承包人自购。
2.2材料计划由劳务承包人提供，劳务发包人审核并最终确认，但超过合同约定用料量，超量部分由劳务承包人全部承担。
2.3验收与保管
（略）劳务承包人负责现场领用材料（如钢筋、钢管、扣件等）的验收及保管，劳务承包人领用的材料丢失、损坏由劳务承包人负责。
（略）劳务承包人须委派专职物资管理人员负责对进场材料的数量和质量进行验收、做标识，并与项目办理领料等相手续及本队的现场材料管理工作。
（略）劳务承包人专职材料员必须每天上午9:00前到劳务发包人物资部办公室汇报前一天的工作,并对后面的工作提出计划和建议。
2.4领料管理
（略）项目为劳务承包人提供的材料实行限额领料，由劳务承包人依据预算限额和样板量限额编制限额领料量，经项目审核后，作为限额供应量。
（略）对采用新工艺、新技术、新材料的分项工程，劳务承包人按样板定额量作为限额领料依据，样板定额量由生产、技术、预算及施工人员对具体工程的单位：（略）
（略）限额领料的结算。劳务承包人具体项目完成后，经项目工长、质检部门、项目成本计划部经理：（略）
3、现场管理
3.1钢筋
（略）加工好的钢筋经劳务发包人材料员、劳务承包人材料员共同签字验收，如因清料、使用错误发生的损失均由劳务承包人承担损失，每月统计在劳务承包人当月工程款中扣除。
（略）钢筋的增补。所有的补筋单须由劳务承包人项目经理：（略）
3.2劳务承包人材料
（略）劳务承包人自行采购使用的材料，由劳务发包人质检、物资部门检验，检验合格后方能在工程中使用，不合格必须马上退场，并承担引起的相应损失。
（略）如应由劳务承包人负责采购的材料，劳务承包人未能采购而从劳务发包人仓库领用，劳务发包人将按（劳务发包人采购单价+3%的采保费）×领用量收取劳务承包人费用，该费用在劳务承包人当月工程款中扣除。
（略）劳务发包人提供的钢套筒等材料，劳务发包人按总计划量提供，增补的量由劳务承包人项目经理：（略）
（略）所有机具须为正规厂家的合格产品，并将合格证登记台帐，机具使用前必须经项目安全部门检验合格后方能使用，使用过程中机具损坏应及时修理，不能使用的需马上报废，严禁使用带病机具，以防造成现场施工延误，违者将由安全部按有关条例加倍处罚。
3.3周转材料
（略）现场使用周转材料由劳务承包人组织人员按照劳务发包人的要求分规格、尺寸堆码整齐。
（略）现场闲置周转材料由劳务承包人组织人员按照劳务发包人的要求及时退还，并办理退还手续。
（略）上述（（略）+（略））所产生人工费由劳务承包人承担，如劳务承包人未按照劳务发包人要求堆码或及时退还，由此造成的损失劳务发包人将根据（略）场价和窝工情况对劳务承包人进行相应处罚。
4、现场监督
劳务发包人材料员将每日在现场检查料具的使用情况，对违规使用、随意损坏、（略）及项目有关规定对劳务承包人进行处罚。对材料堆放不整齐、未做到工完场清的将给予书面整改，如劳务承包人未及时整改或整改不到位的将按有关文明工地处罚条例进行处罚,并承担由此造成的安全事故责任和损失。劳务承包人对上述检查或处罚应无任何异议，否则，项目对劳务承包人另行收取违约金（略）/次。
本协议与合同具有同等效力，如与合同发生抵触以本协议为准。


甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同签订时间：年月日

附件4：
安全管理协议书
发包人：（略）（简称甲方）
承包人：（简称乙方）
经协商，发包人和承包人双方在已经签订的《仁和春天国际广场、国际花园项目主体劳务分包合同》框架范围内，另签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。
第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等一系列标准、规程、规范。
（略）各项安全生产规章制度，贯彻执行职业健康安全和环境管理体系手册和程序文件。
第三条甲方和乙方之间是仁和春天国际广场、国际花园项目主体劳务分包合同协议关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动协议关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。乙方必须与所雇佣的作业人员签订用工合同，为其购买工伤保险，并上报留底。
第四条安全管理目标
1.杜绝重伤、死亡生产安全事故；
2、控制因工轻伤事故频率不得超过3‰，力争为零；
3、杜绝因违规、违章造成的机械设备生产安全事故，杜绝机械设备管理事故；
4、杜绝因（略）宿舍、库房、物资、安全用电管理不到位，动火作业违章造成的火灾事故；
5、杜绝发生重大交通安全事故；
6、杜绝发生盗窃，黄赌毒，群殴，故意伤害刑事案件；
7、杜绝发生因恶劣天气、高温措施不到位，群体食物中毒恶性事故；
8、杜绝发生职业健康、辐射、环境污染、生态破坏引发的重大事故；
9、保证安全生产、文明施工标准化创优，CI创优工作验收合格；
10、各项整改执行率必须达到100％；
11、不被新闻媒体报光通报，不被政府部门或上级单位：（略）
第五条发包人的安全责任、权利和义务
1、对承包人施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、对承包人人员进行入场安全教育，定期对承包人进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。
3、安排承包人施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方案进行书面安全技术交底。商务部进行合同交底，签用工合同协议，技术部进行方案技术交底，工程部进行安全技术交底，组织施工，物资部保证材料协调供给，质保部进行质量管理验收，安全部进行入场安全教育，现场管控、防护、安全验收，办公室进行实名制管理和宿舍管理。
4、工程安全防护、文明施工措施方案由发包人负责实施，费用由发包人支付。
5、有权制止承包人的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。
6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。
7、按照规定要求对承包人采购的材料和自带施工机具、设备进行安全生产监督检查，项目部进行统一管理（费用由承包人承担），有权拒绝承包人不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。
8、如果承包人存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故（除承担由此产生的一切责任外），发包人有权终止分包协议，责令承包人限期退场。
9、按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。
10、按照分包合同发包人收取安全生产保证金，当承包人不服从安全生产指挥、违章作业时，发包人可以按照项目安全生产奖罚规定，直接在此保证金内扣除。
11、承包人必须与每个工人签订劳动合同，如不跟工人签订劳动合同，所造成的经济及法律责任全部由承包人承担。
第六条承包人的安全责任、权利和义务
1、按照规定要求取得《建筑施工企业资质证》、《安全生产许可证》，并报发包人备案，在证照许可的范围内承揽分包业务。根据法律法规要求和自身特点，建立健全安全管理体系，结合分包的具体内容和本项目的实际情况制定有操作性的安全生产责任制和安全生产规章制度。
2、按照规定配备专职安全管理人员：作业人员50人以下的，设1名专职安全员；50人～200人的，设2名专职安全员；200人以上的，设3名及以上专职安全员，并应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。安全管理人员素质符合规定要求，持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证，证件报发包人备案。若乙方不按要求配备专职安全员，甲方有权代为聘请合格的专职安全员，其薪酬由甲方在乙方月度进度工程款项中按每月/人（略）扣除。
3、专业承包单位：（略）
4、施工期间乙方指派同志负责本工程的有关日常安全教育、安全巡查、安全纠违、安全隐患的排查与治理、重要危险源的旁站监督工作，且认真填写相关记录。乙方安全管理人员每天班前必须到甲方安全部签到或打卡。
5、乙方安全员在业务上接受甲方安全管理部门的协调和指导，如不能胜任安全工作，甲方有权要求更换。乙方应在接到甲方通知后一周内完成换人工作。
7、负责所雇佣特种作业人员的培训、考核和取证，确保特种作业人员持证上岗，做到人证相符、证岗吻合。
8、对所雇佣人员进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动；负责对所雇佣人员进行实名制管理（造花名册、提供身份证复印件等）。并将这些资料报发包人备查。发包人不承担承包人未进行实名制管理、未进行三级安全教育人员的一切安全责任。
9、按照发包人要求对施工班组、个人进行有针对性的安全技术交底（交底记录报发包人备案），合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。
10、不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。对发包人提供的安全设施不能保证安全施工时，及时提出整改要求并可以拒绝施工、拒绝发包人违章指挥。
11、承担所雇佣人员配备符合国家标准的劳动防护用品（安全带、安全帽须、绝缘鞋、软底鞋、手套、耳塞、口罩、反光背心，护目镜、太阳镜等，在发包人合格劳保用品供应商中进行采购）所需费用。若分包单位：（略）
12、不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。
13、在施工期间乙方必须认真执行甲方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求，督促本单位：（略）
14、分包所施工（略）域不能保证临边洞口等的安全防护必须同步，做到“工完场清”、文明施工。发包方可另行安排第三方实施，费用有该分包单位：（略）
第七条事故调查处理
1、若现场发生安全事故，乙方必须立即上报甲方，积极采取紧急措施制止事故事态的扩展，组织全力抢救伤员，保护事故现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做出记录或拍照。同时不论是何方责任均应由乙方先行支付费用，第一时间对人员进行抢救治疗，并以乙方为主体积极进行善后处理工作，甲方不直接对伤亡职工及家属。
2、安全事故责任划分按国家有关法律、行政法规进行处理。
3、乙方所有进场人员必须遵守甲方的安全管理规章制度要求，否则，甲方有权对乙方进行惩罚性违约金的处罚。
4、乙方在甲方施工围挡外发生的任何事故，均由乙方自行处理，并承担全部责任。
5、在甲方施工围挡内，乙方导致的一切（含第三方）人员伤亡、财产损失及费用增加，均由乙方自行协调处理，且相关费用均由乙方自行承担；如果乙方拒绝处理或处理不善，导致第三方人员直接请求甲方协调或者给甲方工作造成不便，则甲方有权代为处理，由此产生的全部费用甲方均有权直接从乙方工程款中扣除，乙方对此无异议。
6、安全事故责任划分：在甲方施工围挡内，乙方导致（含第三方）人员伤亡、财产损失及费用时，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，另外甲方有权按照如下原则对乙方收取惩罚性违约金：
1）单次事故的赔偿、协调及医疗等所有费用为A万元，保险理赔为B万元，实际损失C=（A-B）万元，甲方对乙方收取的惩罚性违约金如下：
（1）C≤10，则甲方向乙方收取0.7×C万元的违约金，违约金直接在乙方工程款时予以扣除，乙方对此无异议；
（2）C＞10，则甲方向乙方收取0.5×C万元的违约金，违约金直接在乙方工程款时予以扣除，乙方对此无异议。
7、承包人不服从发包人安全生产管理、违章作业、冒险进入施（略）及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，由乙方自行承担相应后果和经济损失。
8、承包人在运输材料过程中，与第三方发生安全事故，造成伤亡或财产损坏的，由乙方自行承担相应后果和经济损失；第三方造成承包人伤亡或财产损坏的，由乙方与第三方自行解决纠纷。
9、承包人的车辆进出工地，必须服从发包人的指挥，文明驾驶，若车辆对发包人的财产（大门，（略），围挡等）造成损坏的，由乙方自行承担相应后果和经济损失。
10、发包人违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，承担相应后果和经济损失。
11、由于发包人主要责任造成的伤亡事故，承包人有权要求发包人进行经济赔偿。由于承包人主要责任造成的伤亡事故，发包人有权要求承包人承担违约责任。
12、因为乙方的责任（故意行为、自身身体疾病、严重违章、打架斗殴、擅自雇用不符合年龄和身体健康条件的人员、未能定期做好螺栓、锁销、钢丝绳的检查、保养工作、等）造成的安全事故，由乙方自行承担经济责任及法律责任，乙方应按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，妥善处理好善后工作。



甲方（公章）：乙方：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同签订时间：年月日
附件5：项目总包与分供方质量管理协议（□劳务分包□专业分包□甲指分包□物资设备供货单位：（略）
发包人：（略）（简称甲方）
承包人：（简称乙方）
根据双方签订的仁和春天国际广场、国际花园项目主体劳务分包合同约定的工程名称：（略）
一、质量目标:
满足总包对单位：（略）
二、甲方的权利、责任与义务
1、负责制定分包工程（采购物资）的质量管理目标、管理要求及验收标准。
2、负责督促分供方建立健全质量保证体系、督促其体系有效运行。
3、负责审核分供方提交的材料样品和工序样板。
4、负责对分供方进行质量技术交底，（略）相关的质量管理文件要求。
5、负责组织分供方召开质量专题会议和质量专项检查。
6、负责组织分供方对原材料、成品、半成品、设备等进行检验和隐蔽验收工作。
7、负责接收和审核分供方提交的各类质量证明文件和质量资料。
8、负责对原材料、成品、半成品施工过程进行监督检查，对质量隐患提出整改意见或开具整改通知单。
9、负责制定分供方质量奖励和处罚措施并考核，并对分供方的质量工作进行奖励和处罚。
10、负责对违章作业和伪冒产品做出返工或退货处理。
11、负责审核分供方提交的请款报告。
12、负责组织质量隐患的调查处理。
三、乙方的权利、责任与义务
1、遵守甲方制定的规章制度和管理办法。
2、参加甲方组织的质量专题会议和质量专项检查。
3、参加甲方组织的质量技术交底和教育培训。
4、负责提交本单位：（略）
5、对提供的产品(或分包工程)质量负责，保证达到质量目标要求，接收总包的考核、奖罚。
6、配置专职质量管理人员，50以下作业人员的分包单位：（略）
7、及时向甲方提交原材料材质证明（含过程管控资料），认真填写《自检记录单》和《交接检查记录单》等质量管控资料。
8、按时落实总包提出的质量整改意见、质量整改通知单及质量专题会议的要求。
9、配合总包对质量问题开展的调查处理工作。
10、根据总包要求按时提交产品样品（工序样板）供总包组织相关人员审核。
11、组织入场教育和班前教育活动，教育率100%。
12、接受总包、监理及各级主管部门监督检查。
13、负责做好自身工作的成品保护，不得损坏第三方的劳动成果和物资设备。
四、处罚条款：
1、无论何种原因，若乙方提交的产品（工程质量和物资设备）出现不符合验收标准的情况，除进行返工（退货）、接受甲方处罚外，还要赔偿甲方的损失（工期成本、返工成本、上级处罚成本、地方监管部门处罚成本等损失），乙方不得借口甲方监督不到位而推卸自身责任。
2、乙方未按要求配置项目专职质量管理人员或未持证上岗，甲方有权向乙方收取500元/次的违约金。
3、甲方有权对乙方在施工过程中存在的质量问题下发《质量整改通知单》，有权提出整改、返工等要求；乙方对甲方下发的《质量整改通知单》需及时整改并回复到位，未及时整改回复，甲方有权向乙方收取500元/次的违约金，同时乙方必须限期整改到位并回复甲方，直至达到甲方认可。
4、甲方组织的质量观摩/质量月/质量教育培训等活动，乙方应积极参与配合；甲方组织的工程质量例会和质量专项检查，乙方不得无故缺席，未征得甲方同意而无故缺席，甲方有权向乙方收取300元/次的违约金。
5、乙方使用不合格材料、建筑构配件和设备、不按图施工或违反强制性规范的强制性条文造成严重影响使用功能和使用安全的质量问题，甲方有权向乙方收取（略）/次的违约金。
6、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方在建设单位：（略）
7、因乙方的施工原因和质量问题而导致项目专项检测不合格如：结构实体检测、防雷检测、消防检测、节能检测、水质检测等或严重影响专项验收如：结构验收、消防验收、防雷验收、人防验收、节能验收、档案验收等，甲方有权向乙方收取（略）/次的违约金。
8、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方受到各级建设行政主管部门通报，或因乙方工程质量问题通过媒体报道给甲方造成严重不良社会影响，甲方有权向乙方收取（略）/次的违约金。
9、因乙方的施工原因和质量问题而影响到该项目未能评上天府杯奖，甲方有权要求乙方承担甲方的相应经济损失。
五、其他约定：
1、本协议书与工程承包合同具有同等效力，如果与主供应合同相关条款不一致时，按照较严的条款执行。
2、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方一份，经各方签字盖章后生效，生效时间同合同保持一致。
以下无正文。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定（委托）代表：法定（委托）代表：
签订时间：年月日

附件6：
治安管理承包协议

发包人：（略）（简称甲方）
承包人：（简称乙方）
为了加强企业内部治安管理，维护本单位：（略）
1、劳务承包人必须严格遵守《中建二局外部劳务队伍治安管理暂行规定》和本承包协议的条款。
2、劳务承包人必须呈报队伍人员花名册，做到三证（暂住证、计划生育证、外出劳务许可证）齐全。
3、劳务承包人作业人员不准在单位：（略）
4、劳务承包人作业人员不准在施工现场留宿闲杂人员和男女混住，一经发现给予300～500元违约金。
5、劳务承包人作业人员不准留宿、窝藏、包庇，使用违法犯罪嫌疑人，违者收取1000～（略）的违约金，并移交公安机关处理。
6、劳务承包人作业人员不准私拉、接电线和违章用电。易燃易爆部位附近一律严禁烟火，违者收取200～（略）的违约金，造成事故的移交有关部门处理。
7、严禁劳务承包人作业人员偷盗施工现场的物质设备，零部件或其他企业财产，一经发现收取500～（略）的违约金，并移交公安机关处理。
8、施工现场设立的警告牌、警戒铁丝、消防设施和其他安全设施未经允许，不得私自搬动、挪用和任意拆除，违者收取200～（略）的违约金。
9、劳务承包人应成立治保组织和民调组织，协助处理本队伍的治安和矛盾纠纷的调处工作。
10、若有违反承包协议的有关条款，劳务承包人负责人必须接受仁和春天国际广场、国际花园项目的处罚（违约金由项目保卫负责人出单据，财务部在劳务分包商工程款中扣除）。并根据情节轻重和损失大小，分别给予当事人或劳务分包商接触协议，赔偿损失等处理，直至追究其法律责任。
11、本承包协议经双方签字后即生效。
以下无正文。


甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

合同签订时间：年月日

附件7：
消防安全管理协议
总承包单位：（略）
分包单位：（略）
工程名称：（略）
工程地点：（略）
为加强施工现场文明施工、安全管理，对分包方文明安全施工进行管理、监督，有效地预防、控制火灾事故的发生，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和当地建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工消防安全达成如下协议，协议未尽事宜双方按照国家和地方的有关法律、法规、条例、规范、规程办理。
一．分包项目开竣工时间
自2018年10月20日至2019年3月20日
二．管理目标
杜绝发生重大火灾责任事故；杜绝因火灾事故导致的人员伤亡和重大经济损失。文明安全施工所发生的一切费用已包含在合同价款内。
三．安全管理责任人
总承包单位：（略）
分包单位：（略）
四．协议内容、双方责任
总承包单位：（略）
1、签定工程项目消防安全管理协议书的同时，向分包方提供总承包单位：（略）
2、坚持教育领先，预防为主的方针，对进场工人进行安全教育，根据参施人员的思想动态、安全知识、操作技能情况，对分包人员进行培训、考核，提高参施人员的安全意识和操作技能。使参施人员了解、熟知国家、当地的有关法律法规规定和总承包单位：（略）
3、在涉及现场用火或消防安全的分项施工前，对分包单位：（略）
4、总包方有权对分包单位：（略）
5、根据施组中的施工现场平面布置和现场的具体实际情况，合理划定施工生产和生活（略），划分到分包单位：（略）
6、总包方应为分包方单位：（略）
7、协调各分包方之间配合，安排施工时间、（略）域和机械设备使用。
8、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。
分包单位：（略）
1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位：（略）
2、分包方必须熟悉并能严格执行《安全生产法》《建筑法》《安全生产管理条例》以及当地的《建设工程施工现场管理标准》和《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关施工安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。
3、分包方必须学习、掌握，并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式：（略）
4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。依据总承包单位：（略）
5、分包方必须执行三级安全教育制度，项目经理：（略）
6、分包方必须执行安全生产检查整改制度，安排专职、兼职的安全管理人员对现场作业进行安全、消防检查。
7、分包方必须接受总包方或总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
8、分包方必须执行安全生产的消防设施、设备验收制度。
9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效。
10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。
11、分包方必须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
12、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
13、分包方不得使用超过建筑施工企业允许年龄（五十五岁）及身体有残疾、缺陷不适合从事建筑施工的人员参加施工，禁止使用童工和未成年工。
（一）进场手续
1、进场后提供单位：（略）
2、按照当地对施工企业的管理规定，及时办理工人相关证件。
（二）现场管理
1、按照总承包单位：（略）
2、施工使用的材料按照总包单位：（略）
3、执行总承包单位：（略）
4、按照施工现场平面布置图，设置现场消防栓和消防器材。现场易燃易爆物品（略）（库）周边，必须设置消防水源或足够的消防器材，以保证发生紧急情况时自救使用。
5、在施工程高度超过20米的，必须设置临时消防立管，管径要求不小75mm，建筑物每层设消防栓口，配备水龙带和水枪。（略）使用后方可拆除。
6、未经总承包单位：（略）
7、严禁挪用、破坏、损坏总承包单位：（略）
8、施工现场范围内严禁吸烟，分包单位：（略）
9、根据总包单位：（略）
10、（略），（略）失压不能正常使用。
（三）施工管理
1、现场动用明火施工作业（电气焊、喷灯等）必须办理动火审批手续，并按要求配备监护人和消防器材。现场开具的动火证当日有效，（略）域和作业项目发生变更，必须重新开具动火证。
2、现场动用明火作业的操作人员，必须是经过有关部门培训合格，已取得上岗证方可上岗。申请动火证时出示原件审核后方可开具动火证。
3、未经总包单位：（略）
4、分包的焊机、气割设备、防水喷灯等涉及动火作业的机具设备，进场和使用前必须进行安全检查，保证安全性能完好。防止因机具设备引发事故。
5、现场防水、油工作业使用易燃易爆材料的，不得在在施工程内存放大量上述材料，携带当日或当班工作使用量。作业时必须与动火作业项目保持安全距离，严禁在垂直方向同时进行交叉作业。
6、现场的结构临边、洞口动火作业，必须对临边洞口采取有效防护、兜挡措施，防止火花、焊渣坠落引发火灾。
7、分包单位：（略）
8、分包单位：（略）
（四）（略）管理
1、分包单位：（略）
2、食堂使用的大功率电气蒸饭车或燃气蒸饭车要确保安全，电气蒸饭车要有专用的开关箱控制，按照“一机一闸，一箱一漏”标准设置。燃气蒸饭车的燃气瓶不得存放在同一房间内。
3、食堂及储物间内严禁住人，严禁使用炉具或电热器具。
4、（略）内严禁任何形式的用火，此部位的用火作业不予批准。严禁使用炉具或电热器具。
5、（略）用电实施日检制，总包单位：（略）
6、（略）要设置消防安全通道，配备足量的消防器材，保证发生火灾时的人员逃生和自救。
五、违约
1、根据本协议约定，若分包单位：（略）
2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。
3、因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任和经济支出。
4、当总、分包发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。
六、奖惩
1、施工过程中违章施工或存在安全隐患、造成安全事故、环境污染，（略）的有关规定，可视情节和造成损失情收取（略）元违约金，从工程款中扣除。
2、发现重大安全隐患，上报总承包单位：（略）
六、发生安全事故的处理
分包方必须并执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照。不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。
分包单位：（略）
以下无正文




甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

合同签订时间：年月日



附件8：
分包方环保保证书
发包人：（略）（简称甲方）
承包人：（简称乙方）
本保证书作为双方已签订的分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力。分包方保证在施工过程中全面遵守以下条款，否则甲方有权按国家、地方及甲方的有关规定对分包方进行处罚直至解除合同。
一、严格执行甲方项目组制定的环保方案以及甲方制定颁发的有关环保方面的各种规章制度，遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和规定。
二、确保甲方管理体系文件中有关环境保护方面的程序和规定的执行。
三、加强对施工人员在环保方面的培训教要育，增强环保意识，对对于在环保方面不能满足甲方要求的人员，甲方有权随时要求分包方予以辞退或更换。
四、如分包方在施工中违返有关环保规定，甲方有权要求分包方停工整改、返修或返工。
五、因分包方违返环保规定而被当地有关管理部门违约金，以及因停工、返修、返工等所造成的甲方双方的一切损失，均由分包方承担。
以下无正文。


甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

合同签订时间：年月日

附件9：
项目后勤管理协议

发包人：（略）（简称甲方）
承包人：（简称乙方）
为加强中建二局仁和春天国际广场、国际花园项目的后勤及（略）的管理，营造一个良好的居住和生活环境，保障施工人员的身体健康和生命安全，根据（略）建委的有关规定，结合项目实际，经双方协商达成如下协议：
1、（略）由甲方负责管理，并负责提供住房和上下床，上下床实行领用制，乙方领出后应负责保管，不得损坏和丢失，施工人员退场或富余时要及时如数归还甲方，归还不够或损坏，按原值从甲方支付给乙方的工程款中扣出。
2、乙方负责（略）宿舍内清洁卫生，甲方定期进行检查，检查不合格者每间宿舍违约金200元。
3、乙方必须设一名专职后勤管理员，负责本单位：（略）
4、乙方应指派专人负责（略）的宿舍及环境卫生的保洁工作，并定期进行消毒、灭蚊蝇工作。
5、（略）内乙方不得私自搭设小食堂，也不得在宿舍内另起灶做饭，违者除了限三日拆除外，另收取（略）的违约金。
6、甲方要求乙方工人宿舍内的生活用品摆放整齐，毛巾挂放成线，床下鞋摆放成线，安全帽摆放成线。
7、乙方要无条件服从总包单位：（略）
8、乙方应无条件遵守甲方制定的各项后勤、现场、宿舍、（略）、治安消防等管理制度和规章制度。
9、（略）实行封闭管理，出入大门时工人应出示项目的有效证件，禁止外来人员随意进出，对来访人员实行登记制度。
10、（略）宿舍内不得留宿外来人员，特殊情况必须留宿的，必须报项目部主管部门批准。
11、乙方任何人的家属不得到（略）和施工现场居住，发现一个违约金500元，并限期离开（略）或施工现场。
12、（略）内的用电设施实行统一管理，宿舍内全部采用36V低压照明供电。
13、（略）内不得存放易燃、易爆、剧毒、放射源等化学危险物品，也不得将大型工具及施工材料带入宿舍存放。
以下无正文。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

合同签订时间：年月日





附件10：
廉洁协议书
甲方：（略）
乙方：
为切实加强仁和春天国际广场、国际花园项目工程的廉政建设，防止各种谋取不正当利益违法违纪行为的发生，保护甲乙双方的正当利益和正常的生产经营管理秩序，规范工程项目在建设过程中双方的行为，保证把此项工程建设成为廉洁工程，根据国家有关工程施工的法律法规，（略）党风廉政建设的有关规定和要求，经甲乙双方协商，决定在该项工程建设过程中共同开展廉政从业建设活动，特签订本协议。
甲乙双方的权力和义务
1、严格遵守党和国家的有关法律法规及地方纪检监察机构的有关规定。
2、严格执行甲乙双方签订的合同文件，认真履行合同条款。
3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（除商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和双方的利益，不得违反工程建设管理规章制度，不得违反甲方的各项管理制度。
4、甲乙双方应建立健全廉洁制度，适时开展廉洁从业专项教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督双方从业行为，对违法违纪行为和人员坚决予以查处。
5、发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒纠正对方的权力和义务。
6、发现对方严重违反本协议条款的行为，有权向其单位：（略）
第二条、甲方的义务
1、甲方有责任对本单位：（略）
2、甲方单位：（略）
3、甲方工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4、甲方单位：（略）
5、甲方单位：（略）
6、甲方接到乙方举报其工作人员违反廉政规定的，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
7、甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定的，需方应视情节轻重、影响大小给予相应处罚。
8、甲方应公布举报电话、在显著位置设置举报箱，并受理各种举报。
第三条、乙方义务
1、乙方应了解甲方单位：（略）
2、乙方有义务接受甲方廉政管理执行情况的监督。
3、乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证卷、贵重礼品等。
4、乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位：（略）
5、乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请及娱乐活动。
6、乙方不得以任何理由为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
7、乙方不得为甲方单位：（略）
8、如因乙方或乙方人员贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止双方所签合同的履行。
第四条、违约责任
1、甲方单位：（略）
2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条规定，按管理权限，依据有关规定，由乙方给予当事人党纪、政纪或组织处理（包括调离本施工项目，不得参加与本工程有关的一切活动）。给甲方造成经济损失的，应给予损失额10倍的赔偿。情节严重的，甲方将其列入分承包商黑名单，（略）范围内的其他工程合作。乙方如发现甲方人员中有违反合同规定的行为并主动向甲方举报，经甲方组织核实后给予一定的奖励。
第五条、本协议自双方签字之日起生效，双方应严格执行。
第六条、本协议有效期与甲、乙双方签订的经济合同有效期相同。
（本页无正文）

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人：法定代表人：

或委托代理人：或委托代理人：

合同签订时间：年月日



附件11：
现场签证管理流程
发包人：（略）（简称甲方）
承包人：（简称乙方）
为了规范现场签证管理，便于工程施工进度、质量、安全处于有序、受控的状态，同时满足现场其他方面要求，特制定本现场签证管理流程协议。
1、现场签证的程序为：现场经办人提前填报《合同外签证工作指令单》（以下简称《指令单》部门经理：（略）
2、现场发生的签证，乙方须于当日提出并办理完签证申请，于工作内容完成后7日内完善相关签证手续，过后不补，费用由乙方承担。
3、由于乙方原因造成的签证不及时，甲方将不予办理结算，由此造成的损失由乙方自行承担。
4、具体签证流程详见《项目部合同外签证管理》制度。
5、本承包协议经双方签字后即生效。
以下无正文。



甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同签订时间：年月日

合同外签证工作指令
工程名称：（略）
合同编码
分包单位：（略）
（略）
施工期限
年月日至年月日
施工部位及工作内容：
签证原因或依据：
预计工作量（或工日）：
申请部门经理：（略）
相关描述：
计价依据：□合同价格
□计日工作
□合同外约定
商务部经办人：
商务部经理：（略）
项
目
部
意
见
项目申请部门主管领导：
项目商务经理：（略）
项目书记：
项目经理：（略）

合同外签证工作记录汇总表
工程名称：（略）
（略）
分包单位：（略）
合同编码
施工期限
（略）
施工部位及工作内容：
签证记录：
1、人工：
2、材料：
3、机械：
4、其它：
记录人：
附件：每日记录单分包单位：（略）
项
目
部
意
见
申请部门经理：（略）
项目商务部：
申请部门主管领导：
项目商务经理：（略）
项目书记：
项目经理：（略）
备注：以上表格所列人员必须会签（项目若未设执行经理：（略）